Bonjour
je suis intéressé par votre action de groupe contre la société Optireno . Mais mon différent avec eux étant encore récent moins d'une semaine et bien que pessimiste sur mes chances, je ne m'engagerai qu à la fin de mes propres recours à l'amiable que j'essaye d'engager avec cette société.
Voici les faits.
il y a environ un an mon épouse et moi retraitées en région parisienne décidons de créer un appartement dans le grenier a foin d'une ancienne ferme de la fin du 18em siècle héritage de mon épouse en haute Savoie. le reste de la la ferme étant encore occupé par ma belle mère. Ferme présentant des fissures dues au tremblement de terre de juillet 1996. A l'époque deux sociétés était en concurrence pour ce gros chantier Camif habitat et Optireno Et après une visite des lieux des deux commerciaux notre choix c'était porté sur Optireno pour un meilleurs rapport qualité(supposé) prix et un projet qui nous plaisait.
Avons-nous fait le bon choix ?
N'étant pas sur place je demande a mon beau frère si il lui était possible d'assister en mon nom aux différentes réunions avec les intervenants d' Optireno. Ayant fait toute sa carrière professionnelle en relation avec le bâtiment il connait très bien tous les problèmes liés à la construction
Après trois visites sur le site du commercial et de l'architecte pour prendre des mesures et imaginer avec eux ce que serait notre nouvelle demeure,à chacune des visites mon épouse et moi attiraient leur attention sur les fissures en leur demandant si cela ne mettait pas en péril le projet. Le poids ajouté sur le bâtiment n'allait il pas le déstabiliser ? Et à notre questionnement toujours la même réponse 'nous allons demander une étude béton'.
Le 31 octobre 2018 nous sommes conviés pour la signature du devis à Seynod siège de l'agence Optireno d'Annecy. Devis d'un montant de 257337,95EUR une bagatelle.
A notre arrivé le commercial nous annonce la venue pendant la réunion de Mr Khemici responsable de l'agence, pour répondre à d'éventuelles questions.
A la fin de la réunion mon épouse signe le devis. Sans avoir vu Mr Khemici et tant pis si d'autres questions nous taraudaient l'esprit
Comme il est précisé à la dernière page du devis dans la rubrique 'Condition de reglement'
-30% à la signature.
-20% au démarrage du chantier.
-45% à l'avancement du chantier (y compris commande matériel) sur la base d'une facturation mensuelle.
-5% à la levée des réserves.
Nous réglons la somme de 77200EUR représentant les 30% à la signature, par chèque. Je précise que dans le devis aucune date de début de chantier n'apparaît sauf en dernière page une petite phrase sibylline 'délai d'intervention selon planning'. Par contre une nouvelle ligne apparaît dans le devis sous la rubrique 'LOT 1 TERRASSEMENT /VRD' 'Etude structure pour vérifier l'état des fissures + détail terrasse + demandes spécifiques DO'. Qui fait l'étude ? Bizarrement cette nouvelle ligne n'a aucune incidence sur le coût du poste 'TERRASSEMENT/VRD. Cadeau d'Optireno ?
A la demande du commercial d'Optireno une visite sur place à la mi mai est organisée pour prendre des photos des fissures et les transmettre à son bureau d'étude. N'étant plus sur place c' est mon beau frère qui se déplace. Etonné du procédé demandé par le bureau d'étude de se contenter de simples photos prises avec un smartphone pour juger de l'importance de ces fissures. il m'en fait part le soir même. Encore en confiance dans la société je ne relève pas sa remarque.
Une autre visite est organisée le 28 mai toujours par le commercial pour présenter le chantier au responsable de l'équipe des menuisiers devant intervenir sur le site et c'est encore mon beau frère qui s'y colle.
Au cours de cette visite un problème est soulevé par mon beau frère en réponse au commercial vantant le design de la porte
fenêtre avec son seuil intégré dans la chape, il lui fait remarqué que cette porte fenêtre desservait une terrasse qui en cas de forte pluie que connaissait la région en été, l' eau risquait de passer sous la porte. Remarque approuvée par les menuisiers présents. Le commercial se pliant à l'avis général modifiait ses plans pour avoir un seuil surélevé. Voila une petite anecdote qui aurait pu avoir de graves conséquences sans la perspicacité de mon beau frère et qui montre bien que rien ne vaut l'expérience dans ce métier et que l'expérience le jeune commercial d'optireno en manque un peu. Mais je ne lui jette pas la pierre car moi aussi j'aurai fait passer le design avant la sécurité sauf, que moi je ne vends pas des projets de rénovation.
Un ou deux jours après je reçois un appel téléphonique de Mr Khemeci responsable de l'agence d'Annecy
Un peu étonné par ce regain d'intérêt pour mon dossier j'écoutais ce qu'il avait à me dire. Après quelques banalités il entre dans le vif du sujet et me dit qu'il n'avait pas reçu le carnet de détail des menuiseries extérieures signé par mon épouse, je lui répondis que cela était normal car je ne l'avais pas encore envoyé.
La dessus il me demanda si je pouvais scanner le document signé et lui faire parvenir par mail et de joindre un chèque de 51467,66EUR qui représentait le complément au 77201,54EUR déjà versé et vite encaissé et qui faisait des petits sur le compte d'Optireno depuis le 20 mars 2019. Sentant le danger je lui marmonnais un vague acquiescement en lui annonçant que je n'avais pas de scanner à ma disposition et confirmais l'envoie des documents demandés par courrier le lendemain, sans lui reparler du chèque.
Et le lundi suivant 1er juillet nouveau coup de fil de Mr Khemici m'annonçant avoir bien reçu le document signé mais pas le chèque. Je lui ai répondu normal car je ne l'avais pas fait. Et à partir de ce moment là conversation est montée d'un ton à son argumentaire m'annonçant les pires représailles c'est-à-dire pas de commandes de matériels et avant les congés cela peu à ces dires représenter plusieurs mois de retard. Et moi de lui répondre que 128669,2EUR pour un devis ne comportant pas de date de début de chantier ni de durée de ce même chantier et que nous attendions depuis le 31 octobre 2018 un rapport sur les fissures, cela faisait beaucoup d'argent pour commander une porte et quatre fenêtres.
A ma question a quoi servait les 77201,54EUR encaissé le 20 mars si ce n'était pour commander ce genre de matériel j'attend toujours sa réponse. Je lui annonçais ma volonté' d'envoyer un mail à son directeur général Mr Damien Judeau il m'a répondu 'si je suis désavoué par mon DG je démissionne.
Le lendemain mardi 2 juillet 2019 j'envoyais un mail à Mr Damien Judeau nous sommes lundi 8 juillet 2018 juillet et je n'ai pas de réponse.
Re bonjour
Sans réponse à mon mail du 2 juillet 2018 envoyé à Mr damien Judeau directeur général de la société Optireno
Ce qui est une marque soit d'impolitesse envers ses clients soit du patron qui n'en a rien à faire du moment que l'argent rentre dans la caisse. J'ai posté ce matin à son attention une lettre recommandée avec accusé de réception. Cela va peut être le faire bouger.
Avez-vous d'autres personnes intéressées par votre initiative ?
En plus je contacte cette après midi ma protection juridique, le site gouvernemental faire.fr de conseils aux particuliers pour la rénovation.Sur ce site vers le bas de page il y a une rubrique Particulier Faire Plus vous cliquez sur 'Entreprise RGE : Réclamation' et la vous avez à remplir un formulaire qui est envoyé à l' organisme de qualification concerné. Remplissez les champs obligatoires, puis cliquez sur "Envoyer" pour valider votre demande. Je pense que cette action peut être très efficace car si nous sommes plusieurs à envoyer des remarques sur les agissements non-conformes avec l'esprit RGE porté par les initiateurs de la qualification, celle-ci pourrait lui être retirée ce qui serait une catastrophe pour eux.
Et dans les jours suivants ,je vais aussi contacter l'AAMOI Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels. Site aamoi.fr ...
Qui comme son nom l'indique vient en aide en échange d'une cotisation annuelle, aux maîtres d'ouvrage indépendants que nous sommes.
Et voila un programme bien chargé. Si vous voulez d'autres renseignements qui rentre dans mon domaine de compétence
Très limité en matière de construction un tout petit moins en matière législatif du a beaucoup de temps passé en recherches sur internet. voici mon adresse mail pour me contacter
johankanarek@free.fr
A bientôt
Johan kanarek
PS : je tiens à votre disposition tous les échanges (mails et courriers que j'ai pu avoir avec le commercial, ou l'architecte ainsi que les devis et factures
d'Optireno)