Attention, si la mairie impose la végétalisition des toitures terrasses, il est fort possible que vous n'obteniez pas votre conformité suite à la déclaration d'achevement de travaux.
Certaines mairies sont vigilantes sur le sujet...
Un message aujourd'hui pour partager ma frustration !
J'ai envoyé un message lundi, comme chaque début de semaine, à notre maître d'oeuvre pour savoir le planning de la semaine. Qui vient quand? Qui fait quoi? (est-ce anormal de vouloir être informée?!)
... pas de réponse ...
J'ai renvoyé un message mardi, un peu étonnée de ne pas avoir eu de réponse.
... toujours pas de réponse ...
Un appel téléphonique dans la journée, mais je suis tombée sur la messagerie.
J'ai renvoyé un message ce matin, un peu agacée, toujours en demandant la même chose : Est-ce que la pose des fenêtres et autre menuiseries extérieures a commencée ?
Enfin une réponse, mais pas celle que j’espérais. Les fenêtres ne seront que posées vers le 20 mars!
Initialement prévu semaine 8, puis décalé à la semaine 10 due aux divers retards pris à cause du mauvais temps de janvier, voila encore un décalage de 2 semaines.
Dur dur de rester calme et patiente, j'ai un peu râlé et j'ai eu le droit à la référence au délai indiqué dans le contrat et une réflexion comme quoi les artisans travaillent beaucoup et pas seulement sur notre chantier etc...
Je me demande ce qu'il se passerait si nous avions 4 semaines de retard pour payer la facture.
Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais j'ai appris ce jour que mes meunuiseries seront livrées avec un mois de retard... . Et bim, chantier à l'arrêt durant cette période...
Faut avoir conscience par ailleurs qu'il y aura forcément une ou des semaines où votre chantier sera à arrêt... tout les corps d'état ne peuvent pas s'enchaîner à la journée/semaine près.
Je vous souhaite bon courage pour votre construction et prenez votre male en patience
Bien sûr, je me doute qu'il y aura des semaines où le chantier sera à l’arrêt, mais la, c'est un peu frustrant.
C'est seulement parce que j'ai demandé 3 fois que j'ai eu l'info, et c'est ça qui m'agace... La semaine dernière, le MO disait encore semaine 10 dans son compte rendu de chantier.
C'est aussi pour ca que l'on n'a pas choisi NextHome: impossibilité d'avoir Guillaume au tel, il ne repondait qu'à partir du 10eme appel alors que l'on était qu'au début du projet. On s'est dit "qu'est-ce que ca sera lorsque le chantier commencera et que l'on aura un pb si déjà on arrive pas à l'avoir pour des plans"... Bon courage en tout cas
La porte d'entrée et la porte de garage... Db703. C'est trop beau!
Pour le reste des menuiseries (fenêtres, baie vitrée & porte de service) on a gardé le coloris de base Noir brillant RAL 9005-O.
La plus-value, par fenêtre, était conséquente... et vu qu'on a 15 fenêtres...
La cave sera isolée par l'intérieur pour la partie habitable (bureau, buanderie & couloir). La partie qui sera "cave" brute ne sera pas isolée, il me semble...
Chez mon fabricant de fenêtre, c'était le RAL 9005 qui était plus cher, du coup on s'est rabattu sur le DB703 (mais on ne regrette pas )
J'aimerais également isoler une partie de ma cave par l'intérieur pour les parties habitables. Quelle type d'isolation est prévue chez vous ?
On aurait préféré la même couleur partout bien sur, mais la porte d'entrée ne se faisait pas en noir, il me semble, d'où le coloris db703. On voulait quand même une harmonie dans la façade de la maison, et du coup on a payé la plus-value pour la porte de garage en db703 aussi.
Le reste nous avons laissé en noir, puisque ça nous va bien aussi.
Pour l'isolation de la cave... j'avoue, les points techniques, c'est pas mon domaine...
C'est un isolant en polystyrène expansé Knauf Therm de type X THERM 30 ULTRA avec un plaque de plâtre collée, d'après le descriptif technique.
@Choupette63,
Nous aurons un BSO au niveau de la grande baie vitrée, mais pas d'une pièce. Ce sera coupé en deux, 2/3 et 1/3, au niveau d'une des 3 baies.
Du coup, quand les 2/3 seront repliés d'un coté, pas de soucis, mais quand ils serons repliés de l'autre, il y aura les fils du BSO en plein milieu.
Ça n'existe pas encore les BSO de 7m...
Super ton rendu en 3 D cela aide vraiment à se projeter et c'est très beau. Comment fais-tu pour mettre des tapis, des parquets des couleurs, moi je n'y arrive pas avec Homebyme
@choupette63, Merci!
Pour les sols, je clique en bas au milieu sur "add a product" puis "decoration" puis "tiles & stone" (carrelage) ou "flooring" (parquet). Les peintures c'est au même endroit sous "paint & wallpaper"
Pour les tapis, je cherche "tapis" dans "add a product" puis "furniture" dans l'espace recherche.
La longueur de la pièce est 12,84 m et la largeur au niveau de la cuisine 4,20 m et au niveau du séjour 5,58 m. La largeur du cellier et l'espace entrée est 2,30 m.
Le proverbe " Pas de nouvelle, bonne nouvelle " n'est pas toujours exact.
Malheureusement, depuis la fin des menuiseries, rien ne s'est passé. Le plaquiste avait commandé le mauvais isolant, le camion livré a été renvoyé au fournisseur, la deuxième livraison retardée à cause de Pâques... et voila comment on perd 3 semaines de plus.
Les travaux reprendrons, normalement, mardi 18.
Quelques photos de la suite des menuiseries :
> vue en remontant de la cave
« Baie vitree 7 m + Fixe 2,25 x 1,80 m »
> vue de l'intérieur du garage
« Porte de garage »
> bandeau dans l'escalier au 1er
« Bandeau 3 x 0.80 »
Nous avons eu le dernier rdv pour finaliser le carrelage, parquet et sanitaire (déjà choisi depuis quelques mois, mais c'était histoire de tout reprendre) :
> RDC : carrelage sol DURESTONE "CMNT GRIS" 75x75 cm
« Choix Carrelage du sol, 75 x 75 cm, RDC »
> RDC : carrelage mural WC
« Choix Carrelage mural, WC RDC »
> ÉTAGE : parquet ALSAFLOOR modèle MERCURE pour chambres et couloir
« Choix Parquet Chambres, 1er Etage »
> ÉTAGE : parquet ALSAFLOOR et carrelage série Nature effet parquet "cloué" pour sol de la Salle de bain
« Choix Carrelage du sol imitation bois/Parquet étage »
Qui donne ça posé:
« Choix carrelage Salle de bain »
> ÉTAGE : carrelage mural Salle de bain
« Choix Carrelage mural, Salle de bain »
> SOUS SOL : carrelage sol effet parquet pour bureau et buanderie
« Choix Carrelage du sol, Sous-sol bureau »
Voila... en espérant vous montrer des progrès prochainement.
Bonjour lafamilleloup,
La Chambre enfant #1 (en jaune et gris sur les 3D) fait 14,64 m2 et la Chambre enfant #2 fait 13,82 m2.
La Chambre parentale sera plus petite 12,95 m2 mais dressing 5,27 m2 en plus.
Merci, j'avoue que le carrelage mural pour la SDB est notre coup de cœur également. Impossible d'envisager autre chose quand nous avons vu celui la...
Second oeuvre > Electricité
Par Lillary le 11/06/2017 à 12h05
Bonjour,
Les travaux ont continués par la phase 1 de l'Electricité et de la VMC :
« Cablage »
« Réseau électrique : cuisine »
« Réseau électrique : dégagement étage »
« Réseau électrique : notre chambre »
Mise en place des gaines VMC dans le faux plafond
« Gaines VMC »
« Gaines VMC »
Arrivée des câbles, où le tableau électrique prendra place.
« Réseau électrique : tableau »
Nous avons également fait le point avec notre maître d'oeuvre pour les travaux à venir, c'est à dire :
- garniture des cloisons avec du Metisse (fibres de coton recyclé) [semaine prochaine]
- finition et jointure des cloisons, fermeture du faux plafond [semaine prochaine]
- pré-chape
- pose du chauffage au sol
- chape [fin juin/max début juillet].
puis... 6 semaines de séchage.
Le carrelage devrait commencer la semaine du 4 septembre, la livraison de la cuisine est prévue pour le 18 septembre, le crépi extérieur est prévu en septembre ... avec comme cible pour fin de travaux et emménagement mi-octobre.
Jardin - exterieurs > Clôture - muret
Par Lillary le 11/06/2017 à 12h16
Petit point extérieur : le voisin à l'arrière de notre parcelle a fini la clôture séparative.
« Clôture de séparation - coté arrière »
« Clôture de séparation - coté arrière »
On a eu le devis pour la mise en place d'une "marche" devant la porte d'entrée et des seuils de fenêtres en béton.
On attend également le devis pour la préparation de notre allée et des places de parking en macadam. On espère que le prix ne dépassera pas l'estimatif initial, car on aimerait faire les travaux rapidement, si possible avant d’emménager.
La clôture coté voisins de droite devrait être faite la semaine prochaine.
Il restera à finir la clôture avec les voisins de gauche et voir ce qu'on peut faire avec les voisins à l'avant. Et oui, c'est pas facile de s'implanter au beau milieu du village
Second oeuvre > Escalier
Par Lillary le 11/06/2017 à 12h23
Nous avons également eu rendez vous avec notre ferronnier ETS KLEIBER pour les prises de mesure pour notre escalier à limon central et nos garde-corps.
Ci dessous les vues 3D :
« Vue 3D escalier limon central »
« Vue 3D escalier limon central »
« Vue 3D escalier limon central »
Le seul point en attente pour le moment, c'est les marches. On ne sait pas encore quel type de bois, si on garde du bois brut ou des marches peintes, etc...
Il va falloir s'en occuper rapidement.
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par Lillary le 06/07/2017 à 20h41
Quelques news dans l'ordre chronologique :
> Remplissage des cloisons avec du Métisse
« Isolation des cloisons avec du Metisse »
> Problèmes d'humidité dans la cave pendant les jours de canicule :
« Humidité dans la cave (pendant la canicule) »
« Humidité dans la cave (pendant la canicule) »
« Humidité dans la cave (pendant la canicule) »
On a bien aérée la pièce et avec les températures qui sont redescendus, les murs ont séchés et l'humidité s'est résorbée.
> Pré-chape et isolant au sol + collage des bandes placo
« Pré-chape et isolant »
« Pré-chape et isolant »
> Mise en place du chauffage au sol (aujourd'hui)
« Chauffage au sol »
« Chauffage au sol »
> Le silo est prêt devant la maison pour la chape (la semaine prochaine normalement ).
« Silo pour la chape »
« Silo pour la chape »
Ça avance tranquillement... Après le coulage de la chape, il y aura les 6 semaines de séchage & les congés de tous les artisans.
> Chéri a.k.a mon jardinier du dimanche, avec la nouvelle débroussailleuse / coupe bordure. Ça commençait à ressembler à la foret amazonienne derrière chez nous!
Salut Will,
Oui fin août normalement. La carrelage devrait commencer début Septembre...
Ça avance un peu oui, mais pas aussi vite que chez vous!! Ça doit être l'air du Bas-Rhin ça...
Bonjour Lafamilleloup,
L'humidité, je pense que c'est un problème de condensation. Haute température de l'air extérieur (+30°) + cave entièrement enterrée et donc au contact de la terre fraîche + pas de courant d'air dans la cave...
On aurait certainement du mettre 2 fenêtres, dans la partie cave "pas finie", pour permettre a l'air de mieux circuler...
68 La petite maison dans le vignoble Bonjour a tous, Voila bien longtemps que nous avons debute notre projet de construction, mais cela ne fait que 2 jours que les choses concretes ont commence. ... Bergheim (Haut Rhin)Par josk1799 mess.
68 Notre futur petit nid Bonjour tout le monde :) Nous sommes un couple avec un petit chien, Mouki, et nous avons decide de nous lancer dans la construction de notre maison en ... Haut RhinPar Mouki311570 mess.
68 Notre maison toit plat 105 m2 Bonjour a tous Apres avoir lu beaucoup de recits "maison toit plat" et avoir vu de tres jolis projets, a mon tour de me lancer dans mon propre ... Sierentz (Haut Rhin)Par Hmelanie1025 mess.
68 Notre maison cache-misère par Batige Welcome to my English speaking friends and colleagues :-) I'm very happy to share with you here the story of the house construction. Starting today (15Sep2013), ... Haut RhinPar Nikita01794 mess.
68 Maison contemporaine à Pfastatt Bonjour a tous, Nous construisons une maison contemporaine, a toit terrasse, a Pfastatt, pres de Mulhouse. La maison est etablie sur une surface habitable ... Pfastatt (Haut Rhin)Par jlklingler810 mess.
68 MOB plain pied et toit plat Bonjour, voila plus de 3 ans que je suis sur ce forum a apprendre aupres de tous. Nous avions decide avec mon epouse de construire mais les prix des terrains ... Haut RhinPar choupette68256 mess.
68 Notre futur nid dans le Sundgau Bonjour, Ca y'est, je me lance a mon tour dans mon recit de construction de notre maison (notre premiere, c'est une grande etape de notre vie) PRESENTATION ... Haut RhinPar pouni68264 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : RT2012 Superficie terrain : 788m²
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : RT2012 Superficie terrain : 788m²