Retour
Menu utilisateur
Menu

[77] Seconde Chance

Récit de construction de ndap - 192 messages - Affiché 19.369 fois

Présentation du projet :


Après avoir lu plusieurs de vos récits, c'est à notre tour de vous faire partager le notre.
Nous sommes un jeune couple avec un enfant et nous avons eu marre de payer un loyer qui au final ne sera jamais à nous ni à nos enfants, en gros enrichir les marchants du sommeil.
étant novice dans le domaine de construction puisque c'est notre première acquisition, nous espérons que vous serez nombreux à nous faire partager vos expériences et vos conseilles.

Dépôt de permis le29/09/2014
Acceptation de l'offre de prêt du 1% le 10/12/2014
Acceptation de l'offre de prêt principale le 24/12/2014.

Picto list Sommaire du récit :

Picto list Photos du récit :

Option de lecture :

Le récit de la construction :

Option de lecture :
Article

« Accord du permis de construire »

Préparation > Permis de construire Par ndap le 28/12/2014 à 13h18
Le 24/12/14, après plus de 2 mois d'attente et de rappels incessants auprès de la Mairie,

je reçois enfin un appel de l'adjoint au maire qui nous apprend que nous avons l'accord du permis de construire.

Par peur que la poste nous perde encore un courrier important, nous avons préféré aller le récupérer le 26/12/2014.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message La Norville (91)
Bonjour ndap,bienvenu a vous sur ce forum de construction,je vous souhaite une bonne construction
cdtBiggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Norville (91)
Ancienneté : + de 11 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Lorsque je lis certains récits, la partie que j'appréhende le plus est la MAP avec mon conducteur de travaux.
J'espère qu'il sera très en écoute et disponible comme l'a été notre commercial.
J'aimerais apporté une modification majeur sur notre plan, déplacer la PAC dans le garage.
Notre commercial nous avait dis que cela n'était pas possible, mais nous vouloir voir cela avec le conducteur de travaux.
Donc si certain parmi vous ont pu faire cette modification merci de nous dire comment vous avez procédé.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Panneau d'affichage du permis


Ce week-end nous avons affiché notre panneau.
Et c'est là qu'on ce dit "enfin le voilà".
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Débroussaillage et Dessouchage d'arbres »

Autres > Nettoyage du terrain Par ndap le 18/01/2015 à 18h55
terrain en été


terrain en été

Été.

===========


Hiver

Hiver

===============

Nettoyage terrain


Nettoyage du terrain


Nettoyage du terrain


Nettoyage du terrain
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Signature chez le notaire. »

Préparation > Administratif Par ndap le 24/01/2015 à 12h25
Bonjour à tous et à toutes.

Finis la paperasse avec la banque, mairie et autres intervenants.
Nous sommes enfin propriétaire depuis hier c'est à dire le 23/01/2014.
Quand à la paperasse, je sais qu'elle n'est pas totalement terminée, mais j'espère qu'elle sera moins stressante.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonsoir à tous,


Aujourd’hui nous avons eu l'appel de notre CT.
Il nous a proposé un rdv pour le 13/02/15 à 14h pour la MAP, que nous allons bien évidement honorer.
C'est le rdv qui nous inquiète le plus, par peur d'oublier un élément important.

Si vous avez des conseils à nous donner, n'hésiter surtout pas.


Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonjour,

La MAP avec notre CDT c'est bien passée, plus de 4h à tout revoir, et malgré cela il y a des choses qu'on a oublié d'en parlé.
Mais le plus important a été dit.
Le CDT commence le terrassement au plus tard le 20/02/15. Il n'a pas voulu nous donner la date exacte.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vouziers (8)
Bonsoir, félicitation pour votre projet, on fait construire nous aussi avec maison familiale et nous avons aussi un récit.
Je vais suivre votre récit avec grand plaisir. Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Vouziers (8)
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
sandy08400 a écrit:Bonsoir, félicitation pour votre projet, on fait construire nous aussi avec maison familiale et nous avons aussi un récit.
Je vais suivre votre récit avec grand plaisir. Smile


==

Bonsoir et merci de votre accueil.

C'est un projet qui a été long et grâce à notre super commerçial qui a été plus que patient et très à l'écoute, notre projet voit enfin le jour.
Il a fait le seeting à la mairie afin de s'assurer que le dossier était recevable et n'a cessé de leur relancer pour avoir le suivi du permis.
J'ai consulté plusieurs récits de ce forum et je ne m’attendais pas à ce que les demarches auprès de la mairie soient aussi longues.
Nous sommes tombés sur une mairie donc je pense des plus difficiles, elle nous aurai refusé le permis au moins une dizaines de points
car à chaque fois qu'elle serait tombée sur un point qui ne lui convient pas elle aurait rejeté le permis sans regarder la suite.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Et c'est parti »

Gros oeuvre > Terrassement Par ndap le 19/02/2015 à 20h54
Oublions la mairie un instant.

Le 18/02/15 nous avons reçu l'appel de notre CT qui nous a informé qu'ils viennent de terrasser le terrain et que le béton sera coulé le 18/02/2015.
Alors nous avons fait une petite visite sur le terrain hier et voilà ce que nous avons trouvé UN GRAND TROU!!!!!!





Et au fond de ce trou qu'est ce qu'on aperçoit








Rassurez-vous les martiens ne sont pas passé par là, c'est bien les terriens qui ont creusé ce trou

Ils vont laisser reposer le béton 7 jours, ensuite débutera le montage du vide sanitaire.
lors de cet appel, nous avons rajouté les points que nous avons oublié lors de la MAP.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vouziers (8)
ndap a écrit:
sandy08400 a écrit:Bonsoir, félicitation pour votre projet, on fait construire nous aussi avec maison familiale et nous avons aussi un récit.
Je vais suivre votre récit avec grand plaisir. Smile


==

Bonsoir et merci de votre accueil.

C'est un projet qui a été long et grâce à notre super commerçial qui a été plus que patient et très à l'écoute, notre projet voit enfin le jour.
Il a fait le seeting à la mairie afin de s'assurer que le dossier était recevable et n'a cessé de leur relancer pour avoir le suivi du permis.
J'ai consulté plusieurs récits de ce forum et je ne m’attendais pas à ce que les demarches auprès de la mairie soient aussi longues.
Nous sommes tombés sur une mairie donc je pense des plus difficiles, elle nous aurai refusé le permis au moins une dizaines de points
car à chaque fois qu'elle serait tombée sur un point qui ne lui convient pas elle aurait rejeté le permis sans regarder la suite.



Bonjour, oui le permis c'est assez long, notre commercial nous a dit que sa pouvait mettre jusqu'a 3 mois il nous a dit qui vaut mieu prévoir large lol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Vouziers (8)
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonjour Sandy08400,

Effectivement les démarches pour le PC sont longues, mais une fois qu'on a l'accord du permis, on se sent un peut mieux.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonjour,

Actuellement je rencontre un petit souci au niveau de notre cuisine.
Puisse que nous avons la PAC (Pompe à Chaleur) nous aurons des radiateurs.
Il faut un radiateur dans chaque pièce. Au RDC il en faut trois (Cuisine, Salon, Salle à manger).
Le hic c'est que nous voulons une cuisine en U, et l'endroit où notre CT souhaite placer le radiateur fait modifier totalement nos plans.
D’après lui le seul endroit possible, c'est le mur au fond de la cuisine à coté de la porte qui mène au garage.
Cela n’aurait pas posé de problème si le radiateur ne faisait pas ces dimensions (1m*1m).
1m2 de mur pour un radiateur c'est trop.
Notre commercial nous explique la taille du radiateur est définie par leur maison d'étude tout en tenant compte de la norme RT2012.
Il nous invite à consulter le CT pour voir si la maison d'étude n'aurait pas d'autre solution.

La bonne nouvelle c'est que le CT de travaux a besoin du plan technique de la cuisine pour passer la commande de ce qu'il appel "La pieuvre électrique".

Je prendrait contact avec lui d'ici mardi.


Affaire à suivre....
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:Bonjour,

Actuellement je rencontre un petit souci au niveau de notre cuisine.
Puisse que nous avons la PAC (Pompe à Chaleur) nous aurons des radiateurs.
Il faut un radiateur dans chaque pièce. Au RDC il en faut trois (Cuisine, Salon, Salle à manger).
Le hic c'est que nous voulons une cuisine en U, et l'endroit où notre CT souhaite placer le radiateur fait modifier totalement nos plans.
D’après lui le seul endroit possible, c'est le mur au fond de la cuisine à coté de la porte qui mène au garage.
Cela n’aurait pas posé de problème si le radiateur ne faisait pas ces dimensions (1m*1m).
1m2 de mur pour un radiateur c'est trop.
Notre commercial nous explique la taille du radiateur est définie par leur maison d'étude tout en tenant compte de la norme RT2012.
Il nous invite à consulter le CT pour voir si la maison d'étude n'aurait pas d'autre solution.

La bonne nouvelle c'est que le CT de travaux a besoin du plan technique de la cuisine pour passer la commande de ce qu'il appel "La pieuvre électrique".

Je prendrait contact avec lui d'ici mardi.


Affaire à suivre....


C est sur c est chiant les radiateurs nous on a pris le chauffage au sol et pompe à chaleur donc on a des radiateurs que dans les chambres en haut 😁
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
sasa77100 a écrit:
ndap a écrit:Bonjour,

Actuellement je rencontre un petit souci au niveau de notre cuisine.
Puisse que nous avons la PAC (Pompe à Chaleur) nous aurons des radiateurs.
Il faut un radiateur dans chaque pièce. Au RDC il en faut trois (Cuisine, Salon, Salle à manger).
Le hic c'est que nous voulons une cuisine en U, et l'endroit où notre CT souhaite placer le radiateur fait modifier totalement nos plans.
D’après lui le seul endroit possible, c'est le mur au fond de la cuisine à coté de la porte qui mène au garage.
Cela n’aurait pas posé de problème si le radiateur ne faisait pas ces dimensions (1m*1m).
1m2 de mur pour un radiateur c'est trop.
Notre commercial nous explique la taille du radiateur est définie par leur maison d'étude tout en tenant compte de la norme RT2012.
Il nous invite à consulter le CT pour voir si la maison d'étude n'aurait pas d'autre solution.

La bonne nouvelle c'est que le CT de travaux a besoin du plan technique de la cuisine pour passer la commande de ce qu'il appel "La pieuvre électrique".

Je prendrait contact avec lui d'ici mardi.


Affaire à suivre....


C est sur c est chiant les radiateurs nous on a pris le chauffage au sol et pompe à chaleur donc on a des radiateurs que dans les chambres en haut 😁




Merci sasa77100 pour ton intervention. J'avoue que notre commercial ne nous a jamais parlé du chauffage au sol, ni des dimensions des radiateurs, ni qu'on pouvait avoir les deux. Maintenant que je sais qu'on peut avoir les deux je vais lui en parler.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Voilà la question que je viens de poser à notre commercial.

Concernant les radiateurs, est ce possible de choisir le chauffage au sol pour le rdc et la Pac pour les pièces du haut?

Sa réponse:

Non.. Chauffage au sol et radiateur électrique, mais ça pose un problème, l'étude thermique est réalisé avec une pompe à chaleur, donc il faut refaire une nouvelle étude si vous changer de mode de chauffage. Étude environ 1000€ et chauffage au sol.. 6000€
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Il ne se gêne pas. Oui pour chauffage au sol quand même et radiateurs chambres, c'est confortable.
Attention, les 2 fonctionneront avec la même pompe à chaleur.
Possibilité de réglage bizone.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:Voilà la question que je viens de poser à notre commercial.

Concernant les radiateurs, est ce possible de choisir le chauffage au sol pour le rdc et la Pac pour les pièces du haut?

Sa réponse:

Non.. Chauffage au sol et radiateur électrique, mais ça pose un problème, l'étude thermique est réalisé avec une pompe à chaleur, donc il faut refaire une nouvelle étude si vous changer de mode de chauffage. Étude environ 1000€ et chauffage au sol.. 6000€


Bonjour
La PAC régule le chauffage au sol et les radiateurs du haut donc je comprend pas du tout votre commercial et y a pas besoin d'une nouvelle étude 😲 pour le prix je vais regarder dans mes papiers c est sur c est un peu plus cher a l achat mais niveau économie énergétique on s y retrouve après.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Merci Mikisa89, et sasa77100 vos explications nous aident beaucoup.
J'envoie un message au commercial.
Nous étions satisfaits jusqu'à présent mais je sens que le vent va tourner s'ils ne nous trouvent pas une solution
J'appel le CdT à la première heure demain.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:Voilà la question que je viens de poser à notre commercial.

Concernant les radiateurs, est ce possible de choisir le chauffage au sol pour le rdc et la Pac pour les pièces du haut?

Sa réponse:

Non.. Chauffage au sol et radiateur électrique, mais ça pose un problème, l'étude thermique est réalisé avec une pompe à chaleur, donc il faut refaire une nouvelle étude si vous changer de mode de chauffage. Étude environ 1000€ et chauffage au sol.. 6000€


Bonsoir
J ai regarder pour le chauffage au sol le prix pour nous 57 m2 c est 5295 euros 😉 la pompe à chaleur étant comprise dans le coût de la maison j'ai pas le prix.
petite est notre maison grand est notre coeur,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:Merci Mikisa89, et sasa77100 vos explications nous aident beaucoup.
J'envoie un message au commercial.
Nous étions satisfaits jusqu'à présent mais je sens que le vent va tourner s'ils ne nous trouvent pas une solution
J'appel le CdT à la première heure demain.


Ils ont dit quoi ?
petite est notre maison grand est notre coeur,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Question posée au commercial:

Nous ne comprenons pas pourquoi il faut faire une autre étude si nous venons à changer le mode de chauffage puisque c'est la PAC qui régule le chauffage au sol et les radiateurs du haut.

Réponse du commercial:


Bonjour,
La pré étude thermique qui a permis de délivrer l'attestation RT 2012 a été effectué sur la base d'un chauffage pompe à chaleur + radiateur à eau sur l'ensemble de la maison, si vous changer le mode de chauffage, l'étude thermique est faussée et une nouvelle étude doit être réalisée pour être en phase avec le contrat signé
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
sasa77100 a écrit:
ndap a écrit:Merci Mikisa89, et sasa77100 vos explications nous aident beaucoup.
J'envoie un message au commercial.
Nous étions satisfaits jusqu'à présent mais je sens que le vent va tourner s'ils ne nous trouvent pas une solution
J'appel le CdT à la première heure demain.


Ils ont dit quoi ?



Question posée au commercial:

Nous ne comprenons pas pourquoi il faut faire une autre étude si nous venons à changer le mode de chauffage puisque c'est la PAC qui régule le chauffage au sol et les radiateurs du haut.

Réponse du commercial:


Bonjour,
La pré étude thermique qui a permis de délivrer l'attestation RT 2012 a été effectué sur la base d'un chauffage pompe à chaleur + radiateur à eau sur l'ensemble de la maison, si vous changer le mode de chauffage, l'étude thermique est faussée et une nouvelle étude doit être réalisée pour être en phase avec le contrat signé
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
J'ai pas réussi à joindre mon Cdt.
Il doit nous rappeler demain.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
J'ai pas réussi à joindre mon Cdt.
Il doit nous rappeler demain.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Ne faite pas attention aux doublons petit souci avec ma tablette.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
[/quote]
Réponse du commercial:


Bonjour,
La pré étude thermique qui a permis de délivrer l'attestation RT 2012 a été effectué sur la base d'un chauffage pompe à chaleur + radiateur à eau sur l'ensemble de la maison, si vous changer le mode de chauffage, l'étude thermique est faussée et une nouvelle étude doit être réalisée pour être en phase avec le contrat signé[/quote]

Et bien c'est toujours une pompe à chaleur avec circuit chauffage au sol + des radiateurs à eau à l'étage pour les chambres. Je ne vois pas la difference. C'est toujours un circuit à eau.
Ne lâchez rien
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 11 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Bonsoir,
Nous avons eu notre Cdt hier qui nous a expliqué que notre plancher n'est pas adapter pour le plancher chauffants.
Pour avoir un plancher chauffant cela demande une autre étude non pas de la pompe à chaleur mais du plancher.
Celui-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que le non chauffant.
De plus, dans notre cas cela n'est plus possible, le vide sanitaire est monté depuis le 23/02/15 et jeudi 26/02/15 il coule la dalle du RdC.
Pour le radiateur de la cuisine il nous propose un autre beaucoup plus fin que nous allons pouvoir placer entre la porte de service du garage et le mur de la sale d'eau du rdc.
Pour cela nous allons déplacer la porte de service du garage de 15cm.
C'est une solution qui nous satisfait .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Voilà qu'elle montre son bout du nez »

Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par ndap le 25/02/2015 à 21h56
Nous avons donc fait un tour sur le terrain aujourd'hui pour voir notre petit BB.



Nous avons pris le temps de bien vérifier chaque mur, à la chasse des malfaçons.




Ce n'est que maintenant qu'on commence par se rendre compte de la taille de notre maison.
Sur du papier on trouve tout petit.
En voyant ces mètres carrés de murs montés, cela me donne un pincement au cœur car jamais j'aurais pensé être propriétaire et encore moins faire construire.

Nous sommes heureux comme si nous avions gagné au loto.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:Bonsoir,
Nous avons eu notre Cdt hier qui nous a expliqué que notre plancher n'est pas adapter pour le plancher chauffants.
Pour avoir un plancher chauffant cela demande une autre étude non pas de la pompe à chaleur mais du plancher.
Celui-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que le non chauffant.
De plus, dans notre cas cela n'est plus possible, le vide sanitaire est monté depuis le 23/02/15 et jeudi 26/02/15 il coule la dalle du RdC.


Ah zut 😡 du coup vous avez plus le choix 😡
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
sasa77100 a écrit:
ndap a écrit:Bonsoir,
Nous avons eu notre Cdt hier qui nous a expliqué que notre plancher n'est pas adapter pour le plancher chauffants.
Pour avoir un plancher chauffant cela demande une autre étude non pas de la pompe à chaleur mais du plancher.
Celui-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que le non chauffant.
De plus, dans notre cas cela n'est plus possible, le vide sanitaire est monté depuis le 23/02/15 et jeudi 26/02/15 il coule la dalle du RdC.


Ah zut 😡 du coup vous avez plus le choix 😡




Effectivement. Mais cela nous fait toute même économiser 10000€ d'après ses calculs.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:
sasa77100 a écrit:
ndap a écrit:Bonsoir,
Nous avons eu notre Cdt hier qui nous a expliqué que notre plancher n'est pas adapter pour le plancher chauffants.
Pour avoir un plancher chauffant cela demande une autre étude non pas de la pompe à chaleur mais du plancher.
Celui-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que le non chauffant.
De plus, dans notre cas cela n'est plus possible, le vide sanitaire est monté depuis le 23/02/15 et jeudi 26/02/15 il coule la dalle du RdC.


Ah zut 😡 du coup vous avez plus le choix 😡




Effectivement. Mais cela nous fait toute même économiser 10000€ d'après ses calculs.
c est sur c est pas donné en plus vous vous avez 30 m2 de plus que nous alala ça chiffre vite 😒 tout ça bon j ai une solution pour pas avoir froid à vos pieds les charentaises ou la peau de bête avec un poêle lol 😂. En tout cas c est bien qu'il vous ai résolu le problème du radiateur dans la cuisine 😁
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
Article

« La dalle du RDC »

Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par ndap le 04/03/2015 à 22h15
Le 26/02/1 notre CDT de travaux nous informe que la dalle est coulée.
Et donc samedi 28/02, nous avons fait un passage sur le terrain.



Façade avant de la maison.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Et voilà le petit corps qui se dessine »

Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par ndap le 04/03/2015 à 22h38
De nouveau notre CdT, nous appel aujourd'hui.
Les ouvriers ont monté les murs du rdc
Cela mérite un tour après le travail.
Il faut comprendre que nous nous sommes fixés à 2 visites par semaines.
Je vous conseille si possible de faire au moins 2 visites par semaine sur le chantier, cela vous permet de voir l'évolution de la construction et de prévenir les malfaçons.
En sous de 2 visites il serait difficile de les corriger.





Façade avant maison.

En arrivant sur le chantier, nous avons trouvé les ouvriers, qui nous ont appris que le RDC sera terminé le 06/03/15.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
ndap a écrit:De nouveau notre CdT, nous appel aujourd'hui.
Les ouvriers ont monté les murs du rdc
Cela mérite un tour après le travail.
Il faut comprendre que nous nous sommes fixés à 2 visites par semaines.
Je vous conseille si possible de faire au moins 2 visites par semaine sur le chantier, cela vous permet de voir l'évolution de la construction et de prévenir les malfaçons.
En sous de 2 visites il serait difficile de les corriger.





Façade avant maison.

En arrivant sur le chantier, nous avons trouvé les ouvriers, qui nous ont appris que le RDC sera terminé le 06/03/15.


Bonjour
Ça monte ça monte 😁 nous étant à coté nous y passons très très souvent 😁 surtout moi lol
J adore je suis comme une gosse qui attend avec impatience la fin lol 😂 maintenant les ouvriers voient ma voiture arriver ils se disent attention vla la patronne lol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je reviens vite fait sur le sujet du plancher chauffant car on a eu le même souci. On voulait chauffage au sol mais au final c'était radiateur. Sûr, ça prend de la place mais on a bien recherché et finalement ce n'est pas un très mauvais choix. Par le sol on gagne de la place et c'est plus confortable mais:
. Si on ouvre les fenêtres pour aérer la maison il faut beaucoup plus de temps pour récupérer le chaud
. On doit choisir du carrelage compatible où il n'y a pas
. On ne peut pas contrôler indépendamment les pièces
. D'après quelques recherches (mais je crois à moitié), le chauffage par le sol porte préjudice à long terme aux femmes, histoire de circulation sanguine

Finalement, on s'est rassuré un peu.
Notre souci actuel concerne le choix des tuiles, on pensait pouvoir le modifier à la MAP et que celui sur le permis était simplement indicatif, mais d'après le technicien qui a édité le permis, on risque fort d'avoir un arrêt de permis si on le change. Par contre, il lui semble qu'on peut demander un permis modificatif mais ce sera pas sûr.

C'est une belle maison la vôtre et ça monte vite, vivement notre ouverture de chantier!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
GugaNat a écrit:Bonjour,

Je reviens vite fait sur le sujet du plancher chauffant car on a eu le même souci. On voulait chauffage au sol mais au final c'était radiateur. Sûr, ça prend de la place mais on a bien recherché et finalement ce n'est pas un très mauvais choix. Par le sol on gagne de la place et c'est plus confortable mais:
. Si on ouvre les fenêtres pour aérer la maison il faut beaucoup plus de temps pour récupérer le chaud
. On doit choisir du carrelage compatible où il n'y a pas
. On ne peut pas contrôler indépendamment les pièces
. D'après quelques recherches (mais je crois à moitié), le chauffage par le sol porte préjudice à long terme aux femmes, histoire de circulation sanguine

Finalement, on s'est rassuré un peu.
Notre souci actuel concerne le choix des tuiles, on pensait pouvoir le modifier à la MAP et que celui sur le permis était simplement indicatif, mais d'après le technicien qui a édité le permis, on risque fort d'avoir un arrêt de permis si on le change. Par contre, il lui semble qu'on peut demander un permis modificatif mais ce sera pas sûr.

C'est une belle maison la vôtre et ça monte vite, vivement notre ouverture de chantier!


Bonjour
On a prix le chauffage au sol par pompe a chaleur
Pour te reprendre le seul inconvénient coûte plus cher à l achat les avantages:
*Economies d énergie jusqu' à 15% par rapport à un chauffage classique
*pour le carrelage pas de soucis de compatibilité sauf si tu veux mettre de la moquette rare sont ceux qui mettent de la moquette dans un séjour 😁
* répartition de la chaleur beaucoup mieux et plus sain
*tu peux réguler la température dans chaque pièces
* si tu part en vacances c est sur tu aura baissé ton chauffage comme lorsque tu a des radiateurs vaux mieux que qq'un te remonte le chauffage avant que tu rentre . Tu ouvre tes fenêtres tu baisse dans les 2 cas par contre tes radiateurs vont tirer quand tu va les remonter ton chauffage au sol tu le remet à 19' il remonte tranquillou 😉
Pour tes tuiles si tu avais le choix au départ tu peux peut être changer en faisant une demande de permis modificatif essaye de voir avec ton futur maire 😏
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
GugaNat a écrit:Bonjour,

Je reviens vite fait sur le sujet du plancher chauffant car on a eu le même souci. On voulait chauffage au sol mais au final c'était radiateur. Sûr, ça prend de la place mais on a bien recherché et finalement ce n'est pas un très mauvais choix. Par le sol on gagne de la place et c'est plus confortable mais:
. Si on ouvre les fenêtres pour aérer la maison il faut beaucoup plus de temps pour récupérer le chaud
. On doit choisir du carrelage compatible où il n'y a pas
. On ne peut pas contrôler indépendamment les pièces
. D'après quelques recherches (mais je crois à moitié), le chauffage par le sol porte préjudice à long terme aux femmes, histoire de circulation sanguine

Finalement, on s'est rassuré un peu.
Notre souci actuel concerne le choix des tuiles, on pensait pouvoir le modifier à la MAP et que celui sur le permis était simplement indicatif, mais d'après le technicien qui a édité le permis, on risque fort d'avoir un arrêt de permis si on le change. Par contre, il lui semble qu'on peut demander un permis modificatif mais ce sera pas sûr.

C'est une belle maison la vôtre et ça monte vite, vivement notre ouverture de chantier!


J ai oublié l histoire de la circulation sanguine dans les jambes dates des Années 1960 😁 maintenant c est chauffage à basse température à
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
GugaNat a écrit:Bonjour,

Je reviens vite fait sur le sujet du plancher chauffant car on a eu le même souci. On voulait chauffage au sol mais au final c'était radiateur. Sûr, ça prend de la place mais on a bien recherché et finalement ce n'est pas un très mauvais choix. Par le sol on gagne de la place et c'est plus confortable mais:
. Si on ouvre les fenêtres pour aérer la maison il faut beaucoup plus de temps pour récupérer le chaud
. On doit choisir du carrelage compatible où il n'y a pas
. On ne peut pas contrôler indépendamment les pièces
. D'après quelques recherches (mais je crois à moitié), le chauffage par le sol porte préjudice à long terme aux femmes, histoire de circulation sanguine

Finalement, on s'est rassuré un peu.
Notre souci actuel concerne le choix des tuiles, on pensait pouvoir le modifier à la MAP et que celui sur le permis était simplement indicatif, mais d'après le technicien qui a édité le permis, on risque fort d'avoir un arrêt de permis si on le change. Par contre, il lui semble qu'on peut demander un permis modificatif mais ce sera pas sûr.

C'est une belle maison la vôtre et ça monte vite, vivement notre ouverture de chantier!




Bonjour GugaNat,

Nous avons été déçu de savoir qu'on ne pouvais pas prendre le plancher chauffant.
Nous avons fait une enquête auprès de nos voisins qui sont également encours de construction,
nous avons finis par nous dire que nous avons fait le bon choix en prenant les radiateurs.
Mes quatre voisins ont tous opté pour des radiateurs.
A part le coté confortable et le gain de place qu'ils reconnaissent tous, le plancher chauffant présente des inconvénients et certains peuvent revenir cher.

. Si on ouvre les fenêtres pour aérer la maison il faut beaucoup plus de temps pour récupérer le chaud.
. En cas d'arrêt total du système, il lui faut au moins 4 jours pour bien chauffer la maison.
. Et en cas de problème avec le plancher (fuites....), on doit casser la dalle.
. Le frère d'un des voisins se plein que le sien ne chauffe pas bien, il compense avec des radiateurs électriques.
. Quand aux jambes lourdes, d'après ce que j'ai pu lire, le plancher chauffant par eau basse température ne présente aucun effet négatif pour nos jambes mes Dames

Finalement nous sommes satisfaits de notre premier choix.

Pour votre souci concernant le choix des tuiles, vous pouvez toujours apporter une modification sur votre permis à tout moment et cela entraine un arrêt de permis.
Renseignez-vous d'abord auprès de votre mairie pour savoir si cela est possible et sous quel délais vont-ils traiter votre demande.
J'ai vu que vous avez déposer votre PC.
Je serais vous, j'attendrais d'abord l'accord du permis, ensuite j'utiliserais les deux mois de recours au tiers pour faire une demande de modification de permis.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Seine Et Marne
Je ne sais pas trop, au final je pense que les deux sont bien, ce seront les priorités de chacun qui vont compter pour le choix. Vous avez tous raison sur vos arguments, même si parfois il y a quelques contradictions. Le plus important est qu'on choisisse celui qui nous conviendra le mieux et qu'on ne regrette pas.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Seine Et Marne
Ah, et merci pour les conseils concernant les tuiles, je ferai exactement comme ça.

Sinon, je trouve que la maison monte très vite, j'espère que ce sera pareil pour nous!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
ndap Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 100 message Val De Marne
Vous avez raison GugaNat, nous trouvons aussi que la maison monte très vite. En moins de trois semaines, ils ont monté les murs. D'après notre Cdt les gros oeuvres vont vite. C'est les finitions qui prennent du temps.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Article

« Silence ça pousse »

Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par ndap le 16/03/2015 à 21h21
Bonsoir,

J'ai pris un petit retard sur mon récit.
Mais tout va bien, la construction avance très bien.
Ils ont finis les murs du premier.
Cette semaine si tout va bien, il livre la charpente.

==


Façade avant : étage

Façade avant de la maison


Façade arrière : étage

Façade arrière.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans

En rapport avec cette page :

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la MAP
Tout savoir sur la MAP
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Autres récits de construction :

  • maison de stephplr77 abri bois realise
     77  Maison de Stephplr77 - Abri bois réalisé
    alors je vais faire un essai pour integrer une photo mais je ne promets rien :blush: http://img180.exs.cx/img180/4347/p12201427dq.jpg j'espere que ...
    Seine Et Marne Par stephplr77 499 mess.
  • nid d amour idylle 4 109
     77  Nid d'amour Idylle 4.109
    Bonjour a tous, Ca y'est c'est le moment de se lancer notre permis de construire vient d'etre accorde on est super content : panneau accroche hier la ...
    Livry Sur Seine (Seine Et Marne) Par ggdidine 1630 mess.
  • notre maison babeau seguin
     77  Notre maison babeau seguin
    Bonjour a tous Je presente mon projet en quelques lignes, Notre aventure commence en Novembre 2016, a la recherche d'un terrain pour notre futur projet ...
    Gretz Armainvilliers (Seine Et Marne) Par titeuf94340 567 mess.
  • notre maison a grez sur loing
     77  Notre maison à Grez Sur Loing
    Bonjour a tous, Apres avoir lu differents recits sur le site, nous voila enfin lancer dans la grande aventure de la construction. Nous sommes un jeune ...
    Grez Sur Loing (Seine Et Marne) Par brolland 185 mess.
  • notre maison berval tant attendue
     77  Notre maison Berval tant attendue
    Nous sommes un jeune couple (25 et 27 ans) et nous nous lancons dans la construction de notre maison. Nous avons passe des heures a lire les aventures ...
    Seine Et Marne Par Typhaine24 1723 mess.
  • notre maison amethyste 110 gi ph
     77  Notre Maison Amethyste 110 GI Ph
    Et nous voila nous aussi partis dans l'aventure de la construction ... Avec son lot de peripheries je n'en doute pas Notre projet est une Maison Amethyste ...
    Seine Et Marne Par Eseltegria 2302 mess.
  • notre maelys revisite
     77  Notre Maëlys revisité
    Coucou les copinautes Ca y est apres 2 ans de cauchemar suite a un echec avec notre premier constructeur pour lequel nous y avons laisse des plumes ( ...
    Seine Et Marne Par nini77100 4324 mess.
20
abonnés
surveillent ce récit

"Seconde Chance"

Accueil du projet Sommaire du projet Photos du projet Derniers messages Partager
ndap Auteur : ndap
Informations sur le projet Informations sur le projet :
Type de travaux : Construction neuve
Type de construction : RDC + étage
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 140m² (5 pièces)
Superficie terrain : 828m²
Informations sur le projet Constructeur du projet :
Maison Familiale
Maisons alfort (94)
Raccourci internet du récit Raccourci internet
Aucun raccourci internet pour ce récit.
Voir