Retour
Menu utilisateur
Menu

[74] Construction MCA à vulbens

Récit de construction de - 407 messages - Affiché 114.148 fois
Option de lecture :

Le récit de la construction :

Option de lecture :
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Allez c'est la reprise des travaux !! W00t

Rendez vous mercredi pour planifier les travaux de remblai avec le terrassier, choix cette semaine des carrelages, parquets, faiences. Commande des interrupteurs et plaque et enfin devis pour le dressing. Jusque là deux devis, un artisan local un peu fou fou pour 14 000 euros W00t et un autre chez shmidt 9 000 euros ( à négocier) . Je trouve cela bien cher pour 4 planches en bois et quelques tiroirs. D'autant que nous n'avons pas prévu de porte Rolleyes Sinon nous irons faire les boutiques tels que Ikea, But and Co mais je doute très fort que ce soit de bonne qualité et surtout que nous puissions y trouver un dressing non standard.

Voila pour les news.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Annemasse (74)
ça fait plaisir de votre que votre projet se déroule toujours aussi bien dans l'ensemble et que les choses avancent vite!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 600 message Territoire De Belfort
bouchon751 a écrit:Allez c'est la reprise des travaux !! W00t

Rendez vous mercredi pour planifier les travaux de remblai avec le terrassier, choix cette semaine des carrelages, parquets, faiences. Commande des interrupteurs et plaque et enfin devis pour le dressing. Jusque là deux devis, un artisan local un peu fou fou pour 14 000 euros W00t et un autre chez shmidt 9 000 euros ( à négocier) . Je trouve cela bien cher pour 4 planches en bois et quelques tiroirs. D'autant que nous n'avons pas prévu de porte Rolleyes Sinon nous irons faire les boutiques tels que Ikea, But and Co mais je doute très fort que ce soit de bonne qualité et surtout que nous puissions y trouver un dressing non standard.

Voila pour les news.


si tu as des devis abordables je suis aussi interéssée.. je vais aller voir chez Leroy M d'abord...
Permis déposé le 14/01/2011 zone ABF & accordé le 09/03/2011..
Démarrage 13/04/11
Peinture quasi finie!
***********************************************
http://notretoitplata4maintenant.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Voila le projet de dressing shmidt en sachant qu'il est en L avec une commode basse et que nous souhaitons peut être le mettre en U complet sous pente. Réponse jeudi ou vendredi.

Babak, tu pourras leur poser la question s'il font les dressings sous pente chez Leroy Merlin? Ca m'évitera un déplacement inutile à mon avis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Sinon tu as aussi les cuisinistes qui s'y mettent aussi ( mobalpa, cuisinella je crois etc ) tu peux toujours te renseigner chez qui vous avez opté et ainsi négocier une belle réduction Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Petit coup de stress hier après midi avec le plaquiste et l'électricien, il manque 25 cm dans la largeur de la chambre 3. Ca change un peu mais pas tellement, et il on devait vraiment faire les chieurs, on est presque obligé de tout casser pour tout recommencer. L'axe arbalétrier est en cause et donc il faudrait le repositionner totalement, refaire la couverture, sous couverture etc. Donc on va laisser faire ainsi et voir comment on s'arrange avec le CT à son retour de vacances.

Ce sont les maçons qui sont en cause visiblement, enfin presque, puisque ces derniers étaient déjà partis en vacances, ce sont les charpentiers qui ont fait le ciment à cet endroit là. On y perd un peu dans cette chambre mais bon, à choisir entre tout casser, tout reconstruire ou trouver un arrangement, c'est la seconde solution qui est la meilleure pour nous.

Sinon, il y a aussi le vélux de la mezzanine qui est mal positionné par rapport aux plans de permis, il devrait être juste au dessus du garde corps, mais en fait, il est juste au dessus du vide. En clair, ca veut dire que pour l'ouvrir, il faudra soit jouer de talent d'équilibriste sur une chaise ou alors se dire qu'on ne l'ouvrira jamais. Il n'est pas possible de le mettre là ou il était placé initialement puisque sinon il se trouverait dans les combles, et là, ca veut dire qu'il n'aurait plus aucun intérêt à le mettre ainsi.
Je m'étonne que personne ne m'est parlé de ça avant en disant, qu'il avait été mal plaçé par les dessinateurs ou architectes. Là encore je trouve que les artisans manquent de professionnalisme et d'honneteté, c'est pas comme si je ne passais pas tous les deux jours sur le terrain. Tout ce que je souhaite, c'est que personne ne nous fasse de soucis à la mairie ou autre pour ça.... Rolleyes

A part ça, c'est un peu le bazar dans ma tête pour faire la commande d'interrupteurs et de prises, j'ai trouvé un site internet très compétitif mais il faut choisir chaque éléments séparés , en gros, un interrupteur, 4 éléments.. Je suis un peu perdu et j'essaie de commander au plus juste sans me tromper entre un support simple et un support double par exemple Laugh Et encore, je n'en suis même pas encore aux plaques de finitions ( plus de 50 à choisir Crying)

Allez courage , j'y suis presque !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
quelle galère....j'espère qu'un arrangement satisfera tout le monde y compris la mairie

et courage pour ta commande
Happy
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour,

Une petite idée pour m'orienter vers un professionnel qui vend des spots encastrables à led en grande quantité ? Il nous en faut environ 60 en tout (à peaufiner lorsque le faux plafond sera fait)

Il me semble que pour les économies d'énergie, il faut préférer les spots à led, car ce sont eux qui consomment le moins ou je me trompe?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Quelqu'un a t'il une idée de l'efficacité de ces éclairages et s'il est possible d'y rajouter un variateur de lumière afin de tamiser un peu?

idée spot encastrable

Ou faut il préférer ce genre de spot?

idée spot encastrable
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Le 1er c'est LED non ? et l'autre aussi ?
Je pourrai pas t'aider par contre si tu as un plan dans le département pour des spots ça pourrait m'intéressé aussi.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Verchaix (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour Pops,

Non je pense pas trouver dans le département. Il y a tellement de modèle que je n'ai pas tellement envie de me faire 36 boutiques, nous allons choisir par rapport au prix et ensuite au design. Le mieux je pense est sur internet car tu peux avoir de grosse quantité mais là encore je me trompe peut être.

Le premier est à led en effet mais le second, si je ne dis pas de bêtise est une ampoule halogène qu'il est possible d'interchanger avec une led. Ne connaissant pas le type d'éclairage avec le premier led, si quelqu'un peut me faire part de son expérience.

Merci beaucoup
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 600 message Territoire De Belfort
je ne vais pas pouvoir t'aider sur des questions éclairage, sorry!
on est encore loin et surtout l'electricien est 1 ami et on va sans doute suivre ses conseils...
Permis déposé le 14/01/2011 zone ABF & accordé le 09/03/2011..
Démarrage 13/04/11
Peinture quasi finie!
***********************************************
http://notretoitplata4maintenant.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
j'y connais rienBlush
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Laisse un message dans la section électricité du forum t'aura peut être une meilleure aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Verchaix (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 300 message Amancy (74)
remplace moi tout ça par des bougies !!! C'est plus écolo !!!!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
De : Amancy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
nicko74800 a écrit:remplace moi tout ça par des bougies !!! C'est plus écolo !!!!


Oui mais ca tâche ... C'est toi qui va passer le balai et la serpillère?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
Article

« électricité, placo »

Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par bouchon751 le 29/08/2011 à 15h01
Alors nous y voilà, un mois après les dernières photos ou il y avait seulement la charpente et la toiture de faite, mes petits cochons à moi ont bien avancés.

Dans l'ensemble, le travail est bien fait, avec bien sur des choses à revoir, ou à refaire dont :

- L'électricien a oublié de mettre une arrivée électrique pour chaque store roulant comme prévu dans le plan électrique
- Il manque environ 10 cm en bas de la fenêtre de la cuisine, et 2 à l'étage. Le maçon a du faire erreur de calcul ou alors les mesures des fenêtres étaient fausses. Ce qui veut dire que nous avons un bon jour au dessous de chacune d'entre elles, ou que personne n'a osé les poser.
- Il manque également 10 cm de béton et de dalle à gauche de la mezzanine, ce qui fait que le plaquiste n'a pas pu terminé cette partie là.
- Quelques erreurs d'électricité un peu partout, il manque des points lumineux dans certaines pièces, des doubles interrupteurs ont été remplacés par des simples. J'enrage un peu car j'étais allé voir l'artisan pour m'arranger avec lui afin qu'il monte " nos " interrupteurs et " nos " prises plutôt que de perdre du temps à tout re-démonter et à remettre les nôtres en place. Il m'avait donné son accord oral et résultat, il les a posé pendant mon absence samedi après midi N' y connaissant pas grand chose en électricité, ça veut dire qu'on va devoir payer un gars exprès pour tout refaire..
- Derrière l'emplacement prévu du poêle à granule, il était prévu un placo avec de la laine de roche derrière, résultat c'est du polystyrène .... Si ca prend feu, la maison crame en entier....
- La porte d'entrée est toujours inchangée, on attend que la nouvelle soit livrée.
- Au niveau des tuiles, la cheminée est toujours posée à plat, au risque qu'avec un orage, elle tombe du toit, elle se fracasse ou pire, elle tombe sur quelqu'un. Il manque un pan avec des tuiles de rebord à bord carré. Je comprends pas pourquoi cela n'a pas été fait, cela leur prenait tout au plus deux heures avant leur vacances et au moins le chantier était terminé pour eux. Bref....
- Les maçons avaient intégralement nettoyé le sous sol, les plaquistes qui sont passés derrière ont laissé tous leurs déchets dedans... Aucun respect entre eux...
- Je ne parle même pas du pourtour de la maison qui est rempli de bois, bouteilles en pet, paquets de cigarettes, plastiques en tous genre..
- Il y a une plaque de placo à refaire, elle a pris de l'humidité à force de rester en extérieure.
- Je me pose des questions car il reste un certain nombre de panneau isolant dans le garage et que selon moi, tout est terminé. Vu qu'il se font livré pile poil le matériel dont ils ont besoin, je me demande s'ils ont pas oublié d'en mettre quelque part, ou alors c'est en réserve...

Sinon au niveau des travaux de finition, j'ai rencontré deux artisans extérieurs à MCA pour faire un devis pour isoler le sous sol, pose du carrelage, parquet, faïence et ensemble pour les SDB.
Personnes très professionnels de premier abord, qui ont l'oeil aguerri pour voir tout de suite ce qu'il est possible de faire ou non. Ils ont été de bons conseils également et m'ont proposé des solutions alternatives. Par contre tout ceci a un coût, et élevé pour le couP !!

Je ferais appel à un deuxième entrepreneur afin de comparer déjà d'une part les matériaux utilisés, et d'autres part les couts au m2 ou à l'heure. Le deuxième par contre était un électricien confirmé qui m'a annoncé un tarif fixe à la journée de 300 euros TVA comprise, est ce cher selon vous? J'ai rendez vous avec lui demain pour voir les spots encastrés chez lui dans son sous sol. Cela me permettra de voir si cela éclaire suffisant et quelle quantité en mettre par point lumineux. Il m'a parlé de spots à leds (entre 40 et 60 euros le spot tout de même) mais qui est très efficace, se branche également sur un variateur, et est très économique sur la durée de vie d'une ampoule. A confirmer... ou pas !! Il m'a donné aussi son avis sur le disjoncteur général, il a été surpris de certaine chose, entre autre le fait que chaque disjoncteur ne soit pas isolé individuellement comme cela devrait être le cas... A l'écouter si le consuel devait passer, il refuserait la mise en route et le branchement. De son point de vue, c'est le propre consuel de MCA qui passera confirmer la mise au norme électrique. Dans le cas contraire, faut tout refaire !!
A part ça, ils ont pu voir que les matériaux utilisés sont assez bas de gamme ( histoire de tirer les prix vers le bas et de faire de la marge dessus) mais qu'au final, le travail était bien fait.

Sinon, après de multiples lapins de la part de mon terrassier et je ne sais combien d'appels en absence, je l'ai enfin vu vendredi dernier pour faire un dernier point sur les travaux à venir.

- Si tout se passe comme convenu ( ce que je doute maintenant), il interviendra mercredi ou jeudi de cette semaine.
- Il fera donc le drainage, le delta MS par dessus le goudron, refera complètement les sorties d'eaux usées et pluviales bouchées depuis 4 bons mois maintenant.
- Il doit m'envoyer le devis pour la pompe installée dans le récupérateur d'eau.
- Il en profitera pour l'installer au fond du jardin dans notre toute nouvelle parcelle. Ah oui j'oubliais, on a acheté à ce cher monsieur B. avec qui nous avons fait la servitude il y a un an de cela. On a négocié en fonction de ce qu'on lui avait déjà payé, c'est à dire 6000 euros . Ca revient à dire qu'on paie la parcelle à 111 euros/m 2. Pas mal pour la région.

Pardon à lambique pour ce retard et au fait que cela n'a pas pu concorder à un jour près, faute au terrassier que je n'ai pu voir avant...

Donc si tout cela se passe bien, je devrais planter de beaux cyprès de Leyland dans un mois pour qu'il commence à pousser avant l'hiver, et qu'on soit un peu à l'abri pour l'été prochain.

D'autre part, nous avons confirmé notre choix pour le poêle à granule chez " brisach " un opera Verdi Style avec double porte froide. Un peu cher à mon goût, mais avec le crédit d'impôt de 36 %, ça nous fait économiser quasiment 2200 euros sur la facture finale.

Babak, nous avons opté finalement pour le dressing de chez shmidt, plus simple à négocier car nous avions déjà choisie la cuisine chez eux. Le modèle est simple et très épuré comme tu pourras le voir, mais quand tu veux du sur mesure, c'est le prix à payer... Je vais quand même allé voir les " as du placard " juste au cas ou cette semaine.... J'ai demandé à un ami ébéniste si les matériaux étaient de bonne qualité, il m'a répondu meilleure que But, conforama, ou tout autre grossiste mais moins bien évidement que le massif. c'est pas le même budget par contre. Il faut compter le double environ juste avec la matière première. Pour la pose, on va économiser 1850 euros, car c'est nous même qui allons le faire. C'est toujours ça de gagné !!

Pour le choix des carrelages, on a tout revu finalement, c'est toujours le même fournisseur, mais cette fois ci, on a été plus conseillé donc nos choix ont changés. Je vous montrerai tout ceci une fois que j'aurais reçu le devis correspondant.

J'attends toujours le devis du maçon pour la dalle de la terrasse, je crains qu'elle soit salée, mais ne vendons pas la peau de Bouchon trop tôt non plus

Au passage, si vous cherchez des interrupteurs Legrand de type Celiane, contactez moi par mail que je vous donne les cordonnées d'un site très intéressant et beaucoup moins cher que sur le marché.

Il faut qu'on aille encore choisir notre granit, et c'est pas une mince affaire puisqu'on tombe jamais daccord sur les choix et les couleurs et que l'on confirme nos choix pour les matériaux de salle de bain.

Bref, on a bien avancé et pas mal réfléchi, reste à mettre ne pratique et à peaufiner nos choix...

Maintenant le plus important les photos ...

Message à l'intention du "petit monsieur " Cochonou : Je pense que c'est vous qui allé faire notre déménagement en premier, mais si tu veux, pour ne pas ta fatiguer trop le dos, je prendrais un camion avec hayon, histoire que tu n'es pas trop le vertige.... Saleté va ....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Et pour finir ce " petit " récit le projet de dressing shmidt

photos du dressingphotos du dressing
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
il s'en "passe" des choses !!!Rolleyes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour,

Je me retrouve un peu dans une impasse technique concernant l'électricité. Je vais tâcher d'être clair.

Les gaines électriques sont tirés depuis la maison jusqu'à la limite de propriété (environ 36 M). A partir de ces gaines, il faut traverser encore le chemin de servitude pour accéder au point de livraison (5 M) . La personne d'ERDF que j'ai vu hier pour le raccordement définitif m'a dit qu' il ne s'occupait que du branchement jusqu'en limite de propriété et que sur la partie privative, il ne pouvait intervenir. Etant donné qu'entre le point de livraison et le tableau, la longueur est supérieure à 36 M, nous sommes dans l'obligation de mettre un compteur et un disjoncteur en limite de propriété, et de rajouter un disjoncteur à proximité du tableau. La raison est simple, en cas de soucis, si on doit couper, on peut le faire directement dans le garage au lieu de courir jusque dans le jardin. Le compteur et le disjoncteur seront placés par ERDF eux même, et dans le même temps, ils raccorderont ces deux éléments au point de livraison en creusant une tranchée.

Si je regarde ma notice descriptive, il est précisé que les disjoncteurs ne sont pas compris dans le prix convenu et que c'est EDF qui doit les poser, même chose pour le raccordement. Hors ERDF me dit qu'il n'ont pas le droit de le faire. Le CT me dit lui aussi que c'est à moi de raccorder la maison. Je tourne un peu en rond et je ne sais pas qui je dois missionner pour ce genre de choses. Est un artisan électricien qui doit le faire?

Ce qui me fait penser que si je ne fais rien, quand nous aurons la remise des clés, vu que le raccordement ne sera pas fait, nous n'aurons pas de courant, ce que je trouve aberrant quelque part car une maison clé en main sans électricité, c'est pas vraiment fini....

Comment avez vous fait? Quelqu'un aurait une expérience similaire à me raconter?

Qui a fait le raccordement entre le tableau et le point de livraison chez vous? Est ce toujours la même méthode de fonctionnement pour les maisons MCA ou alors est ce parce que nous avons une distance supérieure à 36 M que cela complique les choses?

Merci de me répondre que je puisses afin de faire le nécessaire auprès de qui de droit.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Saone Et Loire
je me permets de répondre

nous aussi construction avec mca cluses
et nous c'est notre terrassier qui fera notre raccordemebt jusqu'au point de livraison apres c'es erdf devis fait mais ils sont très longs

voila si ça peut vous aider

apres c'est erdf qui se charge du reste
Messages : Env. 30
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour Emmamary,

Oui ca m'aide beaucoup en effet. Je ne savais plus à quel saint me vouer ...

Je vais donc en parler avec mon terrassier si un jour il ose me rappeler, il devait intervenir hier pour le remblais etc, mais personne!!!. Ce matin, nouvel appel, et sans surprise il me dit qu'il est en rendez vous et qu'il me rappellera cet après midi. Qui prend les pari? Moi je mets cent euros sur le fait que je n'ai pas de nouvelles avant lundi ....Mad
Petite réflexion personnelle ce matin, si MCA jusque là assure au niveau de la qualité du travail demandé et respecte les délais, par contre, il n'en est pas de même avec le terrassier.

Je n'ose même pas imaginer ce qu'il va dire quand je vais lui demander de faire le raccordement électrique. D'ailleurs je trouve un peu " special " que cela soit un terrassier qui fasse de l'électricité.. Enfin plus rien ne m'étonne désormais BiggrinBiggrin

Quand vous dites Emmamary que c'est jusqu'au point de livraison, êtes vous sur de cela? Car dans ce que j'ai pu comprendre c'est justement ERDF qui est en charge de faire les raccordements entre le point de livraison et les grosses gaines rouges ICA. Ensuite ils ne peuvent intervenir puisque cela fait partie du domaine privatif.

Voila ce que j'ai pu trouvé sur le sujet :

http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Produire_Electricite_Raccordement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
Article

« Chui le poinçonneur de vos placos.... »

Second oeuvre > Plomberie Par bouchon751 le 15/09/2011 à 12h38
Nous y voila, même si mon récit brille par mon absence depuis quelques semaines déjà, le CT n'a pourtant pas cessé de travailler, bien au contraire. Je vais essayer de tout reprendre dans l'ordre.

Donc il y a quinze jours de cela, grosse surprise, MCA ne s'occupe pas directement du raccordement du point de livraison jusqu'à la maison du fait de la distance supérieure à 36 m. Il faut donc missionner un électricien de manière indépendante. Autant vous dire que c'est compliqué car peu d'artisans veulent reprendre derrière le travail des autres. Surtout quand ce n'est pas fait à son goût ou à sa manière. Par chance, c'est le CT qui m'a donné les coordonnées d'une connaissance à lui qui fait souvent des travaux pour MCA. Rendez vous sera pris pour faire faire un devis.

Même chose pour le plombier, il s'occupe de faire les arrivées d'eau, les évacuations mais pas le raccordement. Heureusement que le terrassier avait prévu le coup en tirant un gros câble. Tiens en parlant de la bête noire justement. Et bien j'ai gagné mon pari de la dernière fois, il ne m'a pas rappelé, ce n'est qu'au bout du 18 ème appel en absence qu'il a jugé bon de se manifester pour encore me dire qu'il me rappellerait. Le hasard a fait que nous nous sommes croisés sur le terrrain. Là, il ne pouvait plus se défiler. Donc comme dernier ultimatum, il doit intervenir demain matin et samedi. Il lui reste à poser le delta MS , faire un drain ( non prévu encore une fois par MCA) et faire un pré remblais. Autant dire une bonne semaine de travail.

Histoire de bien organiser tout cela, j'ai fait appel au maçon pour qu'il nous coule une dalle de 82 m2 de terrasse avec piliers etc. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que le terrassier soit présent en même temps, de sorte à déplacer la terre d'un côté à l'autre au fur et à mesure. Un peu compliqué de coordonner tout ce beau monde surtout quand les gens ne tiennent pas forcément leurs engagements du départ. Pour rappel, le remblais devait être effectué le 15 aout au plus tard, soit un mois de retard, et sans compter la prise de risque d'un accident de chantier jusque là évité ouf !!!

Le choix des revêtements intérieurs et extérieurs est presque fait à 95 %. Dans l'ensemble, presque rien à bouger depuis notre première visite, sauf qu'au lieu d'avoir différents parquets à l'étage, nous en aurons qu'un seul. Le parquet bambou de la salle de bain RDC est remplacé par le parquet hydrofuge de la chambre accolée à cette dernière. Le bambou de la SDB parentale changé pour un mi carrelage/ mi galet. Le carrelage de la pièce de vie, ca sera l'anthracite. Après réflexion, on a eu peur que le ton noir assombrisse trop la pièce, vu la superficie énorme à poser.

Rendez vous sinon pour faire un dernier point avec la personne des salles de bain pour les meubles lundi 19.

Sinon j'ai trois devis en cours pour la pose des parquets, carrelages, faïences et isolation du sous sol. Attention roulement de tambour.... 29 000 HT le premier, entre 10 et 12 000 le second, et pour le moment 8000 euros sans le sous sol pour le troisième. Comme d'habitude, les trois sont complètement différents dans leurs prix, un peu comme le terrassier. La qualité et le sérieux semblent au rendez vous ( à prouver plus tard) sauf peut être 1 ...

Comme je ne suis pas manuel pour un franc suisse, j'ai peur de prendre le risque de faire certaines choses moi même, et d'autant que les matériaux utilisés sont chers, ca serait dommage de recommencer dans le cas ou mon parquet serait mal posé ou découpé. C'est un choix, mais malgré tout je vais essayer de voir si je peux apprendre à poser le parquet avant, et le faire moi même dans ces cas là.

Nous avons choisi également de faire faire la couche d'enduit et le ponçage des murs/plafond par un professionnel. Etant donné la superficie, ca demanderait trop de travail et nous n'avons pas assez de temps pour cela.

Voila, une fois de plus nous n'avons pas chômé es derniers jours et il en reste encore à faire.

A en regarder les autres récits, je me dis que MCA travaille bien malgré toute sa mauvaise réputation mais qu'il faut juste être présent régulièrement pour surveiller la bonne marche des choses. De plus, MCA ne gère pas tout, il reste plein d'autres choses à planifier de notre côté. Et pour cela, il faut du temps, de l'énergie et de la patience. Si en plus, vous faites comme nous, c'est à dire une maison personnalisé au niveau des revêtements intérieurs, des suppléments à droite et à gauche ( étanchéité du sous sol, sous couverture, installation de robinet et de prises extérieures etc ), il faut vous tenir prêt soit à débourser quelques milles d'euros en plus, soit à prolonger votre d'entrée des lieux.

Quand je vois tout ce que nous avons à penser, à choisir, à déterminer à l'avance, c'est assez colossal alors que MCA (ou autre d'ailleurs) une maison clé en main, ça donne une impression qu'il n'y a que le camion à garer et à décharger. hors, il reste tant de choses à mettre en place avant cela .... Pffffff

Tout ce que je souhaite après cette expérience, c'est ... euhhh bah recommencer !!! Oui je suis fou ... non mais c'est vrai, je recommencerai un jour, différemment c'est certain mais c'est un plaisir assez énorme de voir sa maison se monter, d'apprendre les techniques utilisés. Mon petit regret est de ne pas pouvoir participer plus comme je l'avais imaginer au départ. Mais il reste tant de travail à faire que je ne fais point de soucis.

Nous devrions avoir une remise des clés entre le 1er novembre et le 15. C'est pas mal me direz vous pour une maison qui a vu son premier coup de pioche le 8 avril.

Sinon à l'intérieur, les plombiers sont à l'action, ils ont quasiment tout fini les raccordements, il leur reste juste le sous sol à terminer. L'électricité intérieure (prises, interrupteurs) est faite mise à part le raccordement du point de livraison jusqu'au tableau. J'attends que la société employée par ERDF m'appelle pour fixer un rendez vous. Ils doivent s'occuper de la partie publique et installer un compteur, puis un disjoncteur au dos de celui ci en limite de propriété.
Les charpentiers doivent venir en fin de semaine prochaine pour finir le bandeau vers la cuisine, mettre en place les dernières tuiles, et dresser notre chemniée droite car ca surprend tout nos voisins qu'elle soit à plat. Bah non, la fumée s'évacue pas à l'horizontal pffff
Et ce matin, les "chappistes " étaient à l'oeuvre, ils ont installés le chauffage intra câble au sol, posé l'isolation au RDC. Ils feront la même chose à l'étage cet après midi et demain. Et on peut espérer qu'il coule la chape lundi. Après cela, livraison de la rambarde de la mezzanine, des deux escaliers escaliers dans 2 semaines. entre temps, le terrassier aura fait son remblais et les peintres pourront s'attaquer le crépis extérieurs et les poutres apparentes. Ca sent bon le champagne à flot tout ca

Bon maintenant les photos que vous attendez tous, il y en a pas beaucoup je sais, je fais déshonneur à ma réputation, mais je ne pouvais pas accéder à l'étage ce matin, les gars travaillaient et je ne voulais pas les gêner.
Ah si, ils ont enfin monté la porte de garage, mais par contre , pas de moteur à l'horizon, j'espère que c'est juste reporté et pas omis de leur part.

Une dernière petite chose, si vous êtes à la recherche d'un constructeur en ce moment, posez vous la question de savoir si vous aurez du temps pour gérer les petits accotés et tracas ou non. MCA fait un travail très satisfaisant, certes, nous sommes accompagnés par un CT qui travaille selon moi de manière plus que sérieuse et appliquée. Dans le cas contraire, regardez plutôt à d'autres constructeurs tel que Oxygène ou encore maison DS. Peut être un peu plus cher et encore que Monsieur Oxy, j'en sais rien mais au moins vous aurez quelqu'un à qui déléguer vos tracas. Si vous avez lu depuis le départ le récit, vous saurez vous rendre compte que le plus retard pris dans toute cette construction est du indépendamment à MCA (servitude d'EP/EU, terrassier...) mais peut être aussi à nos commercial qui n'a pas su/voulu nous faire regarder dans la bonne direction et nous conseiller correctement

Choisissez bien, choisissez ... ce que vous voulez après tout !! Je ne touches aucun royalties Juste méfiez vous des commerciaux !!

Message à l'attention du p'tit : heuuu on avait dit septembre non pour le miam miam? Non parce que là je suis à la diète depuis le début du mois, donc faudrait voir à se décider, à moins bien entendu que ta maison est avancé trop vite ou alors que tu te sois pris les pieds dans les nouvelles marches (intégrité quand tu nous tiens... )


plomberie SDdouche RDCplomberie  SDDouche  RDCcâble chauffants SDB rez de chaussée   plomberie



câble chauffants SDB rez de chausséecâble chauffants buanderie RDCWC suspendu RDC



câble chauffants salon rez de chausséecâble chauffants salon rez de chausséecâble chauffants cuisine   salon



câble chauffants cuisine   arrivée d'eau frigo américaincâble chauffants dégagement rez de chaussée


câble chauffants chambre 1 rez de chaussée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Petite question encore.

On a vu un marbrier et on a tilter sur deux choix. Il n'y a pas tant d'écart de prix sur les deux (40m2) ...

L'un est presque mat mais d'une simplicité à nettoyer et surtout ca ne laisse pas de traces

marbre choisi par madame





Et l'autre est plus brillant, mais à tendance à laisser des traces lorsque l'éponge est mouillée.

marbre choisi par monsieur ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
en tous cas ça avance bien quand même mais c'est vrai qu'il nous tarde de voir les photos
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
voeux exaucés Rolleyes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
merci ...
pour le marbre..je jouerai la facilité d'entretien si les deux vous plaisent à part égale
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Bonjour

J'ai vu que tu cites Les Maisons Dauphiné Savoie, pour te rassurer nous avons nos déboires aussi avec eux, un petit cumul de choses qui au final nous ont bien retardés et nous ont déçu sur certains points de la construction.
Ca doit être dur de trouver un chantier au tout se passe bien !!!
Pour le marbre prends le plus facile à nettoyer oublie pas que l'eau est calcaire avec nos montagnes !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Verchaix (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour Pops,

J'avoue que je n'aurais pas cru lire ça un jour... Pour moi, les maisons DS étaient un gage de qualité et de sérieux. Bien entendu, je sais bien que le monde de la construction n'est pas le monde des bisounours et qu'il y a toujours des petits soucis techniques, mais jusque là, nous touchons à peu près du bois. Tout les déboires vécus sont dus essentiellement à notre terrassier (extérieur à MCA, notre cher lotisseur voisin, Monsieur B et son notaire ). Nous arrivons presque au terme de la construction et franchement, je susi emerveillé par la rapidité et le travail accompli. Certes, il y quelques retouches ici et là, mais dans un ensemble général, c'est très positif malgré tout le monde qui dénigre MCA ... Rolleyes

Pour le marbre, même si je demande conseil, je dois avouer que le choix était déjà fait. nous prendrons celui qui n'est pas brillant pour des questions de propreté et de facilité de nettoyage. C'était juste pour affirmer notre choix Biggrin

Bientôt des photos avec la chape complètement finie, les fenêtres posées, la cheminée droite, les tuiles posées....

Remise des clés prévue entre le 1er novembre et le 15. emménagement organisé pour fin décembre....

Je parlerai plus tard de mon coup de gueule avec le terrassier.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Lol et si je te rassure ils sont pas tout rose Maisons DS, j'ai crée un récit à l'occaz tu pourras lire les quelques déboires
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Verchaix (74)
Ancienneté : + de 14 ans
Article

« chape, plomberie, pose d'escalier. »

Second oeuvre > Menuiserie Par bouchon751 le 30/09/2011 à 17h08
Allez il est l'heure de poser ma tartine de lecture pour ceux et celles qui ont encore le courage de le lire...

Comme beaucoup l'ont parié, nous devrions avoir notre remise des clés entre le 1er et le 15 novembre prochain, sous réserve que les peintres puissent peindre la maison et la charpente avant le grand froid.

Pour résumer les épisodes précédents, la maison avance vite puisque toute la plomberie est tirée, la chape coulée, les cloisons et isolation presque finie mais reste un ennui de taille : toujours cette piscine autour de la maison. Cela parait incroyable quand on sait que la maison est H.O. ,H.A. depuis plus de deux mois ...

Ce n'est pas faute d'avoir contacté le terrassier pour qu'il intervienne, mais depuis un mois, il nous pose un lapin chaque semaine, et c'est la même excuse (ou presque) à chaque fois, il est trop débordé, son ouvrier s'est fait mal dos et ainsi de suite pendant 4 semaines. C'est rageant quand on sait que les ouvriers s'emm****** à faire des détours sur des planches pour accéder à la maison, ou ne serait ce que pour se faire livrer des matériaux, personne ne peut rentrer sur le terrain. Vendredi dernier, ultime tentative encore, il devait être là à 8h30 et bien entendu personne....

C'est rageant de savoir qu'on compte et qu'on dépend de lui, en effet, le maçon attend pour faire ses piliers destiné à créer la terrasse, le CT attend que le remblais soit fait pour poser un échafaudage et ainsi poser le crépis, et nous comme des idiots, on attend notre remise des clés ... Vendredi donc, je l'appelle en présence du maçon, il me dit qu'il arrive... mouais encore une demi heure à poireauter et à ruminer ...

En arrivant, il me sort une nouvelle excuse : son chef de chantier est passé la veille au soir en disant qu'il ne pouvait pas faire le drainage du fait qu'il y a 3 sorties d'eaux usées au lieu d'une. En gros, il n'y en aurait qu'une, ca aurait été possible mais 3 non...... La solution est simple, c'est de poser un regard au dessus de chacune de ces sorties. Bon solution couteuse, puisque c'est 700€ LE regard....

N'étant pas technique pour un sou, je les laisse se débrouiller avec le CT arrivé entre temps pour éclaircir le sujet... Visiblement ils ont réussis à trouver un accord puisque l'un et l'autre se mettent daccord en terme de délai, le remblai sera fait mercredi 5 octobre et les peintres pourront attaquer le lendemain.... Moi je reste dans mon coin avec le maçon pour parler d'autre choses, le CT et le terrassier parlent dans leur coin.

Après le départ de ce dernier, le CT vient me voir pour me demander ce que j'ai pu lui dire pour qu'il veuille abandonner le chantier. Là, je suis à la limite outré, perplexe et sur le c** . C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, le mec n'arrive pas à s'organiser pour finir un chantier de 4 jours (c'est pas la mer à boire non plus) , il me pose 4 lapins de suite, il évacue ma terre je ne sais où en sachant qu'il n'aura pas assez pour tout remblayer. Si en plus il avait donné signe de vie plus rapidement, il aurait pu prendre la terre en surplus chez " lambique" et après cela, il faudrait que je sois un bisounours avec lui et que je lui graisse la patte ??!!

Eh bien non, j'ai choisi le harcèlement, quitte à l'appeler 15 fois par jour jusqu'à ce qu'il décroche pour m'entendre juste dire, je vous rappelle, ce qu'il ne fera presque jamais.

Abandonner le chantier, ça sous entend pas de remise de clé, retard etc etc. Hors de question après tout ce qu'on en a bavé ... Pourtant selon le CT ,il est prêt à perdre de l'argent, info ou intox, je ne le saurais jamais... Seule solution pour moi, et je trouve la scène complètement hallucinante, je dois m'excuser des propos un peu brusques tenu à son propos... Je l'ai fait et depuis ça me ronge ....

Selon chacun, c'est peut être la meilleure des choses à faire pour qu'il termine les travaux de remblai, je lui paie sa facture et basta, je n'entends plus jamais parlé de lui et sa susceptibilité professionnelle et personnel...

Voila une semaine maintenant que tout le monde a donné un délai et une marche à suivre. Que s'est il passé depuis? Rien ou presque, le terrassier a déposé comme un sauvage 3 tas de terre sur le terrain venu de je ne sais où (ferraille, plastique, et autres déchets à l'intérieur) et c'est tout, pas de grue à l'horizon, ni même de coup de fil...

Alors pour changer j'ai pris les devants, j'ai limogé cet après midi mon terrassier lui demandant d'abandonner le chantier, très certainement une première, d'habitude c'est l'artisan qui le fait, mais là je n'en peux plus... vraiment plus !!! Que lui dire de plus si ce n'est qu'il n'est pas professionnel, et qu'il nous a pris pour des charlots tout au long de ces deux mois passés. Je vous souhaite à tous et à toutes de ne pas avoir affaire à lui et peut être qu'en faisant passer cette mauvaise publicité, il arrêtera de mener les gens en bateau .... Même la mairie ne veut plus en entendre parler, mais ça, je l'ai malheureusement su trop tard pour faire arrière.

Jeudi, j'ai été présenté à un nouveau terrassier bien plus sérieux que le premier (je n'en ai nul doute), le devis est en cours, j'espère que cela ne nous coutera pas plus que prévu initialement et qu'il pourra intervenir le plus rapidement possible. Je le remercie déjà d'accepter de reprendre un chantier en cours, peu de gens prendraient le risque de passer derrière un confrère, surtout quand on voit le résultat actuel.


Sinon pour parler des choses positives, la maison est superbe, la chape est faite et niquel, les trous pour les baignoires bien pris en compte, reste juste dans la SDB parentale, un problème de conduite d'eaux usées mal positionné, mais il sera réglé dans les jours à venir.

En terme d'organisation, nos escaliers viennent d'être livrés ce matin et seront en place dès demain, cela m'évitera les vertiges à force de grimper aux échelles , la rambarde de la mezzanine posée dans le même temps. Le plaquiste finira les dernières cloisons et doublage entre demain et samedi prochain, il en profitera pour faire le ponçage et l'enduit de tous les murs aussi.

Le plombier nous a posé deux robinets extérieurs, il finit le branchement de l'arrivée d'eau cet après midi, et règlera le problème de la sortie d'eau à l'étage. Je vais voir avec le nouveau terrassier ce qu'il me propose en terme de cuve de récupération, il y en a un peu à tous les prix et toutes les gammes, et surtout si c'est lui ou le plombier qui met en place la pompe immergée. J'en ai profité aussi pour demander une deuxième valve d'eau, histoire de pouvoir en cas d'incident couper l'eau soit dans le garage, soit dans le sous sol. Ils mettront en place aussi un bi pass, qui permet dans le cas ou la cuve est vide de passer sur l'eau courante, peu pratique mais bon...

La cheminée est enfin droite, les dernières tuiles posées, le bandeau en bois sur le devant de la maison planté, ça sent bon toute cette histoire

L'électricien doit passer lundi pour tirer la terre, faire quelques branchements annexes et poser le compteur disjoncteur en limite de propriété. Le câble à tirer par la société missionnée par ERDF sera mis en place le 13 octobre. Après cela, il leur restera à mettre ne place le moteur de la porte de garage, nos " fameux " moteurs pour les volets roulants et vlan, tout sera fini !!!

Une grande aventure qu'ils disaient les gens en me traitant de fous

Petit mot à l'attention de mon voisin qui me lit, je m'excuse si mes propos étaient durs ou mal appropriés, je souhaite juste que la conversation de ce matin suffira à résoudre tous les soucis rencontrés.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
allez haut les coeurs ça sent bon la fin !!!Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Annemasse (74)
Vivement la fin... Vous avez eu du courage de le supporter et je trouve que vous avez eu raison de le virer... Pouvez vous me donner son nom par mp svp et celui du nouveau pour voir si on en a pas un en commun.
On aura des photos j espère...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 600 message Territoire De Belfort
iaia74 a écrit:Vivement la fin... Vous avez eu du courage de le supporter et je trouve que vous avez eu raison de le virer... Pouvez vous me donner son nom par mp svp et celui du nouveau pour voir si on en a pas un en commun.
On aura des photos j espère...


+10 pour les photos,

sinon, j'ai rattrapé mon retard de "quelques lignes"
donc beaucoup de bonnes nouvelles y compris le sort du terrassier, je trouve que tu as été bien patient! chapeau!!
et tu as déjà une date de remise de clés, c'est super, comme je te l'avais dit tu auras fini bien avant nous..même pas jalouse

peux-tu me donner ton site pour les célianes? et aussi ton devis pour la pompe d'eaux de pluie? on va aussi devoir en mettre 1 voire même 2 eaux usées et pluviales..
Permis déposé le 14/01/2011 zone ABF & accordé le 09/03/2011..
Démarrage 13/04/11
Peinture quasi finie!
***********************************************
http://notretoitplata4maintenant.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 20 message Genève
Salut, félicitations pour votre belle maison, moi je suis encore tout au début de mon projet et j'espère qu'il aboutira Smile
Pourriez-vous me conseiller sur MCA, ça vaut la peine ??? est-ce que ton budget fait avec eux a été bcp plus élevé par rapport à celui fait au début des travaux ?? est-ce que vous avez eu des frais qu'ils ont omis de vous dire au début ??? merci pour vos réponses.
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 20
De : Genève
Ancienneté : + de 13 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Bonjour Dominicanspain,

Comme vous l'avez certainement lu, nous sommes globalement satisfait de MCA. Comme le diraient certains, effectivement si vous êtes présent régulièrement sur le terrain et que vous avez un bon contact avec votre CT. Tout se passera à merveille. Nous allons faire la réception des clés dans à peine 15 jours et le chantier a démarré le 8 avril. Cela fait 6 mois et demi pour construire, nous sommes largement dans les délais. Attention toutefois aux périodes hivernales, si vous démarrez maintenant, attendez vous à quelques fermeture de chantier pour cause de neige. Toutefois, si comme vous le dites avec Iaia, votre interlocuteur est Monsieur B., il s'organisera au mieux pour que le chantier aille au plus vite.

En ce qui concerne le côté financier, je viens de faire les comptes, nous avons dépassé largement le budget annoncé du départ. (100 000 €) En cause, la fait que nous ayons acheté le terrain accôlé au notre, la création d'une terrasse de plus de 90 m2, une étanchéité complète au goudron du sous sol enterré, un rajout de sous couverture, l'ajout de volets roulants électriques pour tout le RDC, un nouveau terrassier Unsure et les quelques petits changements lors de la MAP 2. Bien entendu, tout ça, personne ne vous préviendra mais ce sont des choix personnels et qui n'appartiendront qu'à vous. Nous l'avons fait dans l'esprit d'avoir une maison avec tout le confort mais aussi pour le cas ou il y aurait une revente et que tout soit parfait ( ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs)

Maintenant je ne saurais trop vous conseiller de vous entourer de professionnels du bâtiment qui vous détailleront toutes les possibilités et à quel coût. Ne l'étant pas, on a souvent reçu la douche froide à la dernière minute.

Par contre, je dois dire que hormis les options (pas indispensables mais qui améliorent le confort) comme sur une voiture, pas de mauvaises surprises. Monsieur B. vous dira avec exactitude ce qu'il vous en coutera.

J'espère vous avoir aider dans votre choix.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Chère Babak,

C'est le site d-home Otik pour la gamme celiane, très rapide en matière de livraison, par contre, vu qu'il vendent au détail, je te conseille de bien compter ce dont tu as besoin, c'est assez facile d'oublier un poussoir ou un support ...
Si par hasard tu veux attendre d'avoir tes peintures pour mettre les caches, tu peux commander en deux fois tout en conservant la même remise, il suffit de leur envoyer un mail et ils te donneront un code de réduction.

La pompe à eau, pour l'instant je n'en ai qu'un, le terrassier m'apportera le sien vendredi, fourniture et pose de ponpe de relevage immergee de marque jetly+ raccordement au reseau generale : 780 H.T.
Elle est immergée dans la cuve ( pour éviter le bruit ) donc il faut calculer en plus de ça ton alimentation en électricité.

Patience, patience, tu devrais savoir que je le suis depuis tout ce qui nous est arrivé, en même temps, nous étions un peu coincé puisque nous n'avions pas assez de terre pour remblayer et que peu de terrassier veulent reprendre un chantier derrière un collègue.

Je raconterai un peu plus tard les dernières avancées, mais en tout cas, c'est un pur bonheur de monter jusqu'à l'étage par l'escalier Biggrin

Les photos plus tard...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 20 message Genève
Merci beaucoup pour votre aide, je me sens déjà mieux Laugh

Une dernière petite question, est-ce que dans le prix de la maison, les robinets et la baignoire ou douche sont compris ?? Unsure
ou il n'y a que le sol et c'est tout ?

Merci
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 20
De : Genève
Ancienneté : + de 13 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
C'est compris mais attendez vous a avoir des produits de base. Si vous voulez vous faire idée, allez chez samse, c'est eux les fournisseurs.

Pour le sol, le carrelage n'est compris que pour le salon séjour, cuisine, wc
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 20 message Genève
Ah super, j'y jetterais un ptit coup d'oeil, si je choisis d'autres modèles je paierais la difference, non ??
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 20
De : Genève
Ancienneté : + de 13 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Exactement et a savoir aussi que vous devrez payer une plus value si vous choisissez un carrelage plus grand que 30X30.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 20 message Genève
Incroyable comment ils essaient de tirer de l'argent de tout, nul Mad

Vous savez si un terrain qui n'est pas viviabilisé devrait être moins chère qu'un avec !?? Et si le terrain d'à côté et aussi vendu on doit se partager les frais ou non ??
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 20
De : Genève
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Annemasse (74)
Bonjour,
En allant sur le terrain pour un rdv avec le terrassier que vous nous piquez Biggrin , Le CT est venu. Je savais pas donc j'avais pas de perrier!!Je lui ai parlé de vous et je lui ai dit que j'étais contente d'avoir le même CT que vous car vous en dites du bien. Il a l'air sympa, je lui ai déjà demandé de changer certaines choses, agrandir la salle de bain en bougeant une cloison, et pas de problèmes d'après lui... C'est cool, ça me rassure.
Le terrassement devrait commencer la semaine prochaine pour nous, donc avec un peu de chance, le reste suivra derrière mais nous serons la troisième maison donc il nous faudra de la patience...Mais bon le fait de voir une pelleteuse sur le terrain ça fait du bien Rolleyes
je trouve que vous vous laissez aller bouchon, vos photos se font désirer
Vous allez passer votre premier Noël chez vous, c'est TOP!!
Vous en êtes où pour le hammam?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Il fallait commencer ce post par ça :

la pelle que j'ai embrassé de bonheur vendredi matin ..

Bonjour Dominicanspain,

A vrai dire, je ne saurais pas répondre à votre question sur les terrains viabilisés ou non. Dans ma logique, un terrain viabilisé se vend mieux et plus cher par les propriétaires car ils n'ont aucune démarches ( ou presque à effectuer). A l'inverse, les terrains non viabilisés demandent beaucoup de démarches administratives et d'autorisation auprès des mairies, DDE etc. Il dépend de vous de prendre cette décision et à savoir si vous avez le courage (et le temps surtout Rolleyes) de vous en occuper. Quoiqu'il en soit, même si votre terrain est viabilisé, cela ne vous empêchera pas de raccorder de faire raccorder l'électricité soit par ERDF si moins de 36 m, soit par une société missionnée, mais aussi de faire le raccordement de l'eau ( terrassier en règle générale ) et de France Telecom. L'un dans l'autre, vous aurez toujours quelque chose à effectuer.

Bonjour Iaia,

Je vous ai emprunté le terrassier juste pour 5 jours, je vous le rends Tongue, encore que, je pense que cette équipe n'était pas prévu pour chez vous mais pour un autre terrain encore. Voila nous y sommes, vendredi comme il me l'avait promis, le nouveau terrassier est venu, je ne vous dirai pas le bonheure que cela m'a procuré de voir une grosse pelleteuse chez nous : indescriptible ...
Le CT m'a fait également passé le bonjour vendredi quand je l'ai vu, content qu'il vous ai fait bonne impression. Sans vouloir dénigrer sa gentillesse ou autre, il faut savoir que tant que ses fournitures ne sont pas commandées, il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur, c'est au moment de la MAP 2 que cela se joue, il calcule au mètre près ce dont il a besoin, le déplacement à ce moment là d'une cloison sera donc impossible ou plus couteuse, vous aurez une plue value au delà de ce rendez vous. Mais vous n'en êtes pas encore là.

Si vous avez des questions sur la notice descriptive, pensez y dès maintenant avant que cela ne soit irréversible (cf les volets roulants, cela nous a couté 1700 € pour les faire passer en électrique)

Sinon pour le hammam ca attendra, il y a d'autres priorité avant, il deviendra peut être réalité pour noel prochain ou peut être que Madame aura oublié d'ici là ou qu'elle se sera lassée Biggrin

Bon par contre, la couleur a été annoncée depuis le début de notre rencontre avec le terrassier : pleins de choses à refaire ou à modifier du fait des dégats occasionnés .... Crying

Comme je l'avais déjà expliqué dans un post précédent, les canalisations d'eaux pluviales et usées étaient complètement bouchées, et pour cause, le tuyau était fracassé juste avant le regard, donc l'eau ne s'écoulait évidement pas correctement. La conséquence, c'est que lors de l'étanchéité du sous sol, j'avais du pompé environ 30 000 litres d'eau engorgés dans les parpaings ... Donc ils ont tout repris, creusé, remis des tuyaux neufs etc. maintenant c'est tout beau, tout propre sauf que nous avons deux nouveaux regards en plus en limite de terrasse, pas très esthétique, mais au moins nous n'aurons plus de soucis à l'avenir.

Je ne cherche pas le fautif de la casse de ces tuyaux puisqu'ils sont plusieurs : le terrassier qui n'est jamais venu après la création du sous sol pour remblayer, ni même le maçon qui n'avait que pour seul accès ce passage avec sa grosse pelleteuse qui a du éclater les tuyaux en contrebas. tant pis c'est le jeu ma pauve lucette, je verrais ce que le terrassier me dit et s'il me fait payer en plus ou non.

Sinon, vendredi, un technicien de MCA est passé à la maison pour installer la porte de garage motorisée, le conduit de cheminée, plus deux ou trois petites bétises... Content que tout marche sauf que je suis un peu déçu de la vitesse d'ouverture de la porte : environ 1 mn pour avec une ouverture complète, ça me semble long, je ne sais pas si depuis il a réglé la vitesse ou pas...

Samedi, c'est les plaquiste qui sont venus pour faire l'enduit et le ponçage de tous les plafonds et murs intérieurs, un boulot assez conséquent quand on voit les surfaces à s'occuper. Mais bon ils étaient 5, donc ça va assez vite. Il ne restera plus qu'à mettre la sous couche et à peindre !! Ils ont également fit les derniers branchements électriques dans le sous sol, enfin il n'y a plus de câbles qui pendent et qui se baladent partout.

Reste toujours les mêmes petits détails à régler : intervertir un radiateur un radiateur avec un chauffe serviette dans la salle de bain parentale, faire une sortie d'eau usées correctement pour la douche italienne à l'étage ( trop haute ), voir pour ce souci de baie vitrée qui ne tient pas du tout (le plastique a gonflé vers le haut, et ne retient plus du tout la porte vitrée )

Mercredi, on doit faire un dernier point avec le CT pour savoir ce qu'il reste à faire ou à corriger avant la remise des clés prévue le 28 octobre W00t

Jeudi, l'entreprise missionnée par ERDF fait son raccordement de la partie privative jusqu'au tableau général, puis installera un tableau compteur disjoncteur en limite de propriété.

Lundi le maçon attaque les piliers pour la création de la terrasse, il en profitera aussi pour nettoyer le sous sol et installer les courettes anglaises. Si nous arrivons à nous décider avant la fin de semaine pour un portail et de sa dimension, il nous fabriquera deux poteaux en béton et y installera la boite aux lettres. De toute façon, je compte pas mettre de portail tout de suite, il y a de gros camions qui doivent accéder au chantier ( livraison de carrelage, de fourniture de salle de bain, les placos pour le sous sol et notre déménagement. On attendra de tout finir et ainsi de ne pas gêner l'accès, j'ai pas envie de me taper des aller retour de 30 mètres pour décharger des palettes de carrelage qui pèsent leur poids.
De plus , j'ai re- regardé le règlement de la commune, on est obligé de faire décaler notre portail de 5 m par rapport à la voirie, on va encore perdre 15 m2 Mad

J'ai eu des nouvelles de la personen qui nous installera les revêtements, il peut attaquer le 15 novembre, peut être même avant... Entre temps, j'ai commandé les fournitures chez leader carrelages qui arriveront le 2 novembre avec je l'espère sans surprise.

Demain, je dois passer commande pour le matériel des salles de bains, encore un petit chèque d'acompte à faire Crying

Ca veut donc dire peinture et mino décoration entre le 28 octobre et le 15 novembre, ensuite un mois pour faire les 3 salles de bain et le revêtement du RDC et de l'étage, semaine 47, réception du dressing au dépôt chez shmidt, nous déciderons à ce moment là si c'est nous qui le posons ou non ( difficulté du fait des sous pentes et planches à découper au mm près. Semaine 49, c'est la cuisine qui arrive à son tour, date d'installation prévue pour le 10 décembre et quasiment 12 jours plus tard le marbre. On vivra un peu à l'arrache le noel avec un pauvre micro onde et une plaque chauffante en attendant qu'ils finissent complètement la cuisine.

Restera plus qu'à faire le sous sol courant décembre/janvier, mais comme ce n'est pas une priorité, je suis moins inquiet sur le timing.

J'ai revu sinon le gars qui installe la pompe à chaleur, il viendra début novembre pour faire une visite technique, profitera de sa présence pour changer le placo prévu derrière l'appareil pour de la laine de roche (ou de verre je ne sais plus) indispensable dans ce cas de figure, et qui est non prévu par MCA ( + 249 euros) . Ils l'ont déjà reçu donc on peut espérer l'installation de cette dernière dans la première semaine de novembre, au moins quand on peindra, on aura pas froid Tongue

Reste encore à choisir un fournisseur d'électricité avant mercredi pour espérer avoir du jus avant ou pour le 28 octobre, selon mon CT ca peut prendre 2 à 15 jours pour l'avoir...

Et on en arrive à l'essentiel, un déménagement prévu entre le 15 décembre et le 31, en admettant que la cuisine soit terminée, au moins une salle de bain opérationelle, le chauffage installé et le carrelage posé au RDC. Ce qui devrait jouer à priori si on s'organise bien.

Voila pour le côté chiant, maintenant le côté photo que vous attendez tous ...

Ah oui j'oubliais, dernière touche finale et pas des moindres, selon l'avancement du terrassier, les peintres devraient pouvoir attaquer le crépis extérieur et la peinture de la charpente jeudi. Ils en ont pour 4 jours selon le mauvais temps et... bah le mauvais temps !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
bouchon751 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vulbens (74)
Voila les dernières 32 photos prises, je crois qu'elles sont dans le désordre donc il faut se référer à la date et l'heure de la prise et à sa légende ... Faudra plus me dire que je fais pas les choses bien maintenant Biggrin

PS pour dominic : Je ne pense pas que les voisins propriétaires soient obligés de partager des frais de VRD, cependant c'est un arrangement entre vous qui est possible, et qui permet surtout d'avoir un impact supplémentaire sur le terrassier et son devis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Vulbens (74)
Ancienneté : + de 14 ans

En rapport avec cette page :

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faire construire, combien ça coute ?
Faire construire, combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Autres récits de construction :

  • notre premiere construction avec solena
     74  Notre première construction avec SOLENA
    Bienvenue sur notre page. Nous avons decide de creer ce sujet pour partager cette experience de la construction avec vous. L'aventure a commence en ...
    Vulbens (Haute Savoie) Par fmathez 67 mess.
  • notre maison a beaumont
     74  Notre maison à Beaumont
    Bonjour, A notre tour de nous lancer dans un des plus gros (et excitants, stressants...) projets de notre vie : la construction de notre maison Celle ...
    Beaumont (Haute Savoie) Par Magary 511 mess.
  • maison et espace
     74  Maison et espace
    Bonjour a tous, Apres de longs mois de lecture sur ce site riche en informations et avec des moments d'hesitation, de peur de n'etre pas aussi assidue ...
    Haute Savoie Par flopinette77 417 mess.
  • premiere maison
     74  Première maison
    Bonjour, Voici le recit de notre projet de construction d'une maison (la premiere) sur Bons en Chablais avec Maisons Oxygene. N'hesitez pas a donner votre ...
    Bons En Chablais (Haute Savoie) Par Benmu 58 mess.
  • maison julie et aurelien 74
     74  Maison Julie et Aurélien 74
    Proprietaires depuis 2014 d'une maison mitoyenne de 82m, nous avions depuis quelques mois envie d'une maison un peu plus grande avec surtout une chambre ...
    Haute Savoie Par julieaurelien74 108 mess.
  • notre projet de construction maisons oxygene a amancy
     74  Notre projet de construction Maisons Oxygène à Amancy
    Proprietaire d'un appartement a La Roche Sur Foron depuis un tout petit plus de deux ans, nous avons decide de nous lancer dans un merveilleux projet; ...
    Amancy (Haute Savoie) Par nicko74800 446 mess.
  • 7 encours
     74  7 ENCOURS
    Ce 29/06/2015 est le jour du cinquieme anniversaire de notre petite derniere , le jour de reussite du BTS de notre premiere fille et le jour de signature ...
    Allinges (Haute Savoie) Par SJ7 300 mess.
36
abonnés
surveillent ce récit

"Construction MCA à vulbens"

Accueil du projet Sommaire du projet Photos du projet Derniers messages Partager
bouchon751 Auteur : bouchon751
Localisation du projet Lieu de la construction :
FRAuvergne-Rhone-AlpesHaute Savoie Vulbens Voir sur une carte
Informations sur le projet Informations sur le projet :
Type de travaux : Construction neuve
Type de construction : Sous sol + RDC + étage
Surface habitable : 184m² (5 pièces)
Superficie terrain : 1074m²
Informations sur le projet Constructeur du projet :
MCA (Maisons et chalets des Alpes)
Annecy (74)
Avis du membre :
Raccourci internet du récit Raccourci internet
Aucun raccourci internet pour ce récit.
Voir