[33] Notre petit nid de famille Sud-Gironde

Bonsoir Sili40, félicitations pour votre PC une bonne chose de faite ! Je vais suivre votre récit, notamment pour cette histoire d'étude de sol ! Bonne continuation

Bonjour,

Pas trop le temps de maintenir le récit à jour, j'espère m'améliorer !
En tout cas nous signons le terrain en fin de mois, les 2 mois de recours se terminant juste avant la signature.
Ensuite commencera pour moi l'abattage de la haie et du muret. J'espère que la tronçonneuse ne jouera pas avec mes nerfs... la pauvre à son age avancé je peux pas trop lui en demander

A+

Bonjour,

Ça y'est nous sommes propriétaire de notre terrain !
Et bien sur, on a commencé à salir nos mains...
Nous avons donc abattu un muret et coupé une haie sur 40m.

Déjà au rayon des bons points, le muret n'a pas résisté longtemps, et la tronçonneuse n'a pas joué avec mes nerfs (juste l'embrayage de la chaine qui s'est / m'a bloqué, mais pas trop longtemps donc on pardonnera cette vieille machine )

Au rayon problème: le pilier qui retient le portail a résisté à la masse, j'ai au mieux réussi à l'égratigner. Là, il me reste 2 solutions: utiliser une plus grosse masse (la mienne faisait 5kg) ou déléguer le pilier au terrassier...

D'ailleurs, autre problème, le terrassier ne pourra pas intervenir avant que j'ai mon tampon tout à l'égout... Enfin il pourrait, mais il devrait refaire une tranchée après coup pour s'alligner avec le tampon donc on attends...

Mais autre bon point, il semblerait que la viabilisation en électricité puisse se faire assez rapidement, ce qui est une très bonne surprise ! Normalement je dois recevoir le devis sous quinzaine maintenant.

Tant qu'on en est aux nouvelles (et oui, beaucoup d'infos à rattraper), nous avons eu la MAP avec le constructeur, et tout s'est bien passé. Déjà, ils ont facturé les plus-values au prix catalogues, vu certains récits avec certains constructeurs, je me permet de le noter.
D'ailleurs, le constructeur nous a également fait signer un avenant renforçant l'isolation sonique des menuiseries à cause de la proximité de l'autoroute, et n'a pas cherché à nous le faire payer. Je le signale car bien qu'illégal, ils auraient pu tenter de nous le faire payer, ou compenser le cout lors de la map avec les plus-values. Mais ils ont été exemplaires là !

Bonjour à tous,
Quelques nouvelles du projet juste avant les vacances
Le terrassement, initialement prévu première quinzaine de juin, a commencé cette semaine !
Ce retard a bien sur retardé tout le chantier, puisque le constructeur n'a pas pu démarrer non plus et reste en attente

Au rayon des mauvaises nouvelles, l'évacuation des eaux usées ne pourra pas se faire en gravitaire mais via pompe de relevage. Le terrassier nous a toujours dit que ça serait très limite en gravitaire.... il avait raison !
Comme il nous a expliqué, au bout de l'accès chantier, le tuyau ne sera plus sous terre mais dans le calcaire de l'accès chantier, donc il cassera au premier passage d'un engin. Sans compter qu'on ne sait pas encore où sortiront les évacuations de la maison (profondeur).

J'ai revérifié avec les quottes du géomètre et la profondeur du tampon du voisin, et en effet il a raison. En sachant que mon calcul ne tient pas compte de l'épaisseur du tuyau et que le tampon du voisin est plus profond que ne sera le mien.

Par contre je me demandais si malgré la pompe il ne serait pas intéressant de partir sur du gravitaire puis de redescendre jusqu'à la pompe ? Cela éviterait les remontées d'une part, et la puissance requise de la pompe d'autre part. Je n'y connais rien donc je reste ouvert à vos avis.



A+

Bonjour tout le monde,

Voici quelques nouvelles. Déjà, la construction a commencé. J'attends encore un peu avant les photos, et un article dédié.

Aujourd'hui je viens vous interroger car j'ai un problème.
Lorsque j'ai acheté le terrain, il avait été convenu de faire monter un mur en mitoyenneté. Le mur est terminé, mais pour moi il n'est pas mitoyen.
J'ai appelé la société qui est intervenu, qui m'a avancé plusieurs explications:
- vous avec une facture comme mitoyen donc c'est mitoyen
- dès que le mur dépasse même un peu sur la borne c'est mitoyen

Il m'a même demandé pourquoi je me plaignais car je gagnais du terrain...
Je pense qu'il n'a pas compris que la question est de savoir si un jour je serais embêté à cause de ça. Pour moi mitoyen veut dire passer au milieu de la borne.

Je vous joins une photo (celle sur laquelle c'est le plus frappant). A droite (mur), c'est Voisin C, en haut à gauche de la borne, Voisin A, et en bas à gauche moi (B). Donc la question est y-a-t-il mitoyenneté vis à vis de cette borne ? Le mur fait en fait le tour de la propriété de Voisin1. En bas à droite de la photo j'ai joint le schéma pour comprendre le contexte 

Et, histoire d'être un peu chiant comment puis-je appuyer mes propos ?

Merci à tous !

Pour moi , tu vas payer pour un mur qui ne va pas t'appartenir !
Il va appartenir au lot C et ni a toi , ni à A.
Donc C pourra changer sans vous demander votre avis.

Perso, je demanderai son avis aussi à A.
Mais je ne payerai pas pour un truc qui n'est pas conforme pour toi !
Soit la société corrige son erreur
Soit C paye seul son mur ...

Demande peut être à TON notaire son avis.
En tous cas, ca va tendre les relations de voisinage mais important pour le futur

Moi aussi, je montrerai la photo au notaire.
Il suffit peut être juste d'annexé un document de déclaration signe par ABC dans chaque acte de propriété.

Bonjour,

Merci pour vos deux réponses, qui me confortent dans mon idée.
Je vais envoyer un mail à mon notaire pour son avis.
Je lui ai d'ailleurs déjà demandé une copie de l'acte authentique (dont je n'ai jamais eu de copie à ce jour je ne sais pas si c'est normal) car il me semble qu'il avait été inscrit noir sur blanc que le mur mitoyen serait construit.

Bonne journée

J'ai eu un peu le même soucis. Mon notaire m'a plutôt conseiller de faire constater par un géomètre. Lui seul en venant sur place pourra trancher et faire un rapport.
En tout cas, pour que le mur soit mitoyen, il doit dépasser la moitié de la borne, vu que la borne est placé au milieu de la mitoyenneté. La partie gauche de la borne appartient un quelqu'un, la partie droite à quelqu'un d'autre et le centre appartient au deux parties.

Bonjour,

Concernant le mur, je vous tiendrez au courant dès que j'aurais une avancée. pour l'instant, je récupères les infos où il faut avant d'agir ;)

Maintenant il est temps de rattraper mon retard.
Fin juillet, mon terrassier a terminé la première étape de son boulot:
 - plus d'arbres
 - plus de haie (enfin là où ça génait)
 - un bel accès chantier
En photo une belle photo de mon accès chantier, sans la haie, mais avec le mur fini cette semaine (celui dont je parle juste au dessus   ). Elle est prise depuis le terrain vers la route. Comme ça je ne gâche pas la surprise du prochain article: les fondations.

Allé, et une photo d'avant d'avoir le mur. Cette fois prise depuis la route:




Juste une déception; l'accès chantier a été fait avant le tampon tout à l'égout. En regardant le tampon du voisin, il nous fallait une pompe de relevage, donc le terrassier a posé le tuyau en conséquence.
Le tampon a été posé et bizarrement on est 30cm plus profond que prévu donc je ferai reprendre ça au terrassier. On aura un accès défoncé, mais pas de pompe de relevage. (j'attends quand même de voir où sortiront mes évacuations mais je suis presque certain de ce que j'avance)

Bon week-end à tous

Vivement la suite alors

Ça viendra bientôt. J'essai de garder un delta entre la réalisation et la publication. Le terrassier est intervenu fin Juillet pour donner un ordre d'idée.

Waouh il y aussi de grands arbres de chaque côté. Je ne sais pas ce que tu a prévu comme finition pour recouvrir ton chemin, mais les racines des arbres risquent de l'endommager

Ces arbres sont là depuis des années. En plus c'est des chênes. Donc à mon avis peu de risques de voir des racines en surface.

Bonjour,

Voilà, le 30/08/2017, le chantier a enfin démarré !
Après m'avoir fait patienter toute la seconde quinzaine du mois de juillet en m'affirmant qu'ils commenceraient le chantier, nous y voilà enfin !

Première réunion de chantier, avec les artisans en plein travail sur les fondations.
Un gros regret, je suis arrivé après qu'ils aient coulé les fondations. Du coup impossible de savoir comment ont été posés les ferraillages.
Autre point dérangeant, ils ont posé les ferraillages verticaux juste après avoir coulé les fondations, et ils ne sont donc pas solidaires du reste des fondations. De ce que j'ai lu ici et là, rien ne les obliges à les solidariser, nous ne sommes pas en zone sismique, mais bon, ça ne fait pas très sérieux.

Trois jours plus tard ils ont posé les rangées de parpaing.... et c'est tout !
Aujourd'hui, rien n'a avancé. Ils se justifient en prétextant beaucoup de chantiers mais ce n'est pas mon problème.
Lors de la réunion fin aout on m'annonçait la dalle pour la fin de semaine suivante. Aujourd'hui on m'annonce encore la semaine prochaine... soit 4 semaines plus tard ! En revanche la "terre" prévu qu'il faut compacter sur la dalle a bien été livrée il y a 10 jours

Avant de passer aux photos questions pour ceux qui auront la sympathie de répondre:

• Quel est le délai idéal à attendre entre les fondations et la dalle (séchage des fondations quoi ) ? Car lorsqu'on m'avait annoncé "on coule la dalle dans 1 semaine" après j'étais un peu inquiet.
• Y-a-t-il une méthode de stockage particulière pour la "terre" qu'on a reçu ? (cf. photo ci-dessous)
• HS: Enedis nous a posé le coffret hier. L'idée sera de l'encadrer par du béton pour le protéger. Comment puis-je faire sachant qu'il est placé en limite séparative à gauche ?

Merci à tous, la suite pour bientôt !

Bonjour Sil,

Pour le temps de séchage, souvent abordé sur ce forum. Voici un lien , il y en a d'autres .
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-330264-dall[...]dalle-temps-sechage.php

Dans le cadre du CCMI que tu as signé, donc validé, le constructeur t'a écrit la durée de la construction. Il s'est engagé pour la livraison pour une certaine date. Il peut s'arrêter plusieurs semaines, ce qui compte c'est la date de livraison.

Tu te poses des questions sur les temps de séchage, c'est très bien mais au sujet des fondations t'es-tu posé des questions du genre, est-ce qu'une étude de sol type G2AVP a été effectuée ou simplement une étude de terrain que fait habituellement MCA et qui est pipeau.

Bonjour Jacko,

Merci pour le lien, bien utile

Je suis d'accord pour la durée de construction, mais ne pas continuer le chantier sans cause réelle ne me semble pas normal: pas de temps de séchage à respecter, pas de livraison en attente, ... Cela dit ils ont repris le chantier hier après un coup de gueule de notre part en fin de semaine dernière.

Pour la question de l'étude de sol tu en as déjà parlé en début de récit ;). Autant être transparent la G2AVP n'a pas été faites depuis. Je prends un risque, j'ai lu plein de sujets sur le forum, mais les finances n'ont pas permis de la faire (sans rentrer dans les détails, on a eu des frais non prévu, non liés à la construction).





A+

Bonjour,

Ça y'est, les fondations sont coulées.
J'ai même eu la chance de rencontrer le maçon sur place. Mais je suis arrivé trop tard pour voir comment avait été posé le ferraillage ! Encore à la bourre quand il ne faut pas
Au moins je sais qu'il a été posé, depuis le temps qu'il était en attente sur le terrain.

Passons maintenant aux photos:













A+

Bientôt les murs !
Hors d'eau pour Noel peut-être?

Si tout va bien on reçoit les briques dans pas longtemps, et maçonnage dans la foulée.
Mais je ne crois que ce que je vois donc bon...
Sinon moi je vote pour le hors d'air pour noël

Bonjour à tous !

Et voilà un nouvel article pour vous montrer l'avancement du chantier.
Les murs sont terminés, la charpente devrait arriver bientôt

En parallèle j'ai continué mon difficile chantier à moi: abattre la haie ! Je dis difficile car quand j'ai commencé en Juillet j'y ai laissé ma cheville  , et je n'ai pu y retravailler que récemment. Il en reste encore un morceau, mais j'ai bien avancé (rappel, je bosse avec une pelle, une pioche et de l'huile de coude)

Maintenant place aux photos:


















































A+

Bonjour,

Et voilà, on y est, l'étape décisive du Hors d'eau !
Ce 3 Novembre, nous avons constaté que la charpente avait été reçue. 25 fermettes qui n'attendaient que de prendre leur envol. Concernant le stockage: posées à même mon accès calcaire :( mais posées bien droites .

Du coup j'ai pris la peine d'appeler mon conducteur de travaux (qui a changé, le premier a changé de boite) aux premières pluies pour savoir quand serait posé la charpente sachant qu'elle était posée à même le sol.

Le sur-lendemain, la charpente était posée, tout comme les bandeaux PVC. Petite remarque; l'entraxe prévue entre les fermettes étaient de 60cm (soit 24 fermettes dans mon cas). Ils en ont livré 25 donc je me suis dit tant mieux. Mais ils n'en ont posé que 24. Ils sont dans leur droit, mais je trouve ça stupide car ça leur a sûrement coûté plus cher en transport que s'ils l'avaient posée... Ou je n'ai pas pris en compte un paramètre ?

Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les tuiles étaient posées le lendemain (en fait 3 jours après mais je compte pas le week-end, les gens ont le droit d'avoir une vie).

En revanche, pas de bol, on n'est pas hors d'air. On est pas passé loin, mais l'usine a pris du retard sur la fabrication des menuiseries. Allé sur ce coup-là on pardonne, ça arrive et en terme de délai, le cst gère plutôt bien le chantier si on oublie le calvaire début Septembre à leur retour de vacance.

Maintenant place aux photos:






















A+
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1608835.php][/url]

Ça avance
Et le rendu est superbe !
Une idée pour les menuiseries ?

Merci.
Normalement les menuiseries devaient arriver hier.
Si tout va bien elles arriveront la semaine prochaine. Mais je parle un peu dans le vent, on verra bien !

J’ai oublié un truc
Ils ont préfèré commander une fermette en plus par sécurité.
Le charpentier peut aussi choisir et laisser la moins bien.
Ça leur coûterait plus cher avec autre livraison... en plus perte temps (commande), et gestion planning pour tuiles/menuiseries...

Oui je m'en doutais mais du coup puisqu'elle était en bon état pourquoi ne pas l'avoir posée ? Le fournisseur la reprends ?

En plus ce n'était pas la plus abîmée je trouve... Y'en a une qui a un petit bout "arraché" si j'ose dire. Rien de grave mais bon, moins bon état que celle qui est restée.

A+

Logiquement le fournisseur donne un plan de pose, du fait d’une étude de charpente avec des calculs (j’ai le doc perso) par rapport à la structure, vent ...

Donc l’ajout d’une fermette en plus pourrait enlever les garanties du fournisseur vis à vis des calculs.

Je pense pas qu’elle soit réutilisée.
Ils vont te la laisser sur site.
Attention, ils ont tendance à bruler les déchets (palettes et plastiques ...)

La garantie des fermettes doit m'être remise lors de la livraison (cf ma notice descriptive).
Du coup ne pas la mettre peut engendrer un refus de garantie de leur part je comprends mieux.

Pour les déchets ils ont plutôt intérêt à tout embarquer et ne rien bruler sur place. Je les raterai pas sinon ! Surtout qu'avec les arbres ça craint...

En tout cas merci pour ta réponse !

Bonjour à tous,

Le constructeur nous avait dit: "le 23/11/2017 on reçoit les menuiseries", et le 23/11/2017 au soir, lors de mon passage sur le chantier, les menuiseries étaient en effet livrées et installées !

Malheureusement pour moi, ils n'ont pas "oublié" un jeu de clé sur place, donc je n'ai pas pu voir l'installation depuis l'intérieur. En revanche j'ai pu vérifier que les menuiseries étaient bien acoustiques (vitre plus épaisse).

Lors de la réunion de chantier prévue dans pas longtemps, dois-je vérifier des points en particulier sur la façon dont aurait été fixées les menuiseries ?
Autre question, où puis-je vérifier sur les menuiseries qu'elles respectent bien la notice descriptive, à savoir la notion "A4 – E7B – VA3" ?

Maintenant, petit avis sur le chantier à ce stade de la construction (il n'a de valeur qu'à ce jour et évoluera certainement par la suite):
Après un début de chantier difficile, que ce soit sur la date de démarrage du chantier, et les délais (presque 1 mois entre les fondations et la dalle !), je suis assez satisfait de la tournure du chantier.
En terme de timing, le cst a réussi à bien organiser les livraisons et ses équipes. Au final, le seul hic aura été la livraison des menuiseries qui auront pris 10 jours de retard, mais on reste quand même sur des bons délais entre le hors d'eau et le hors d'air.
Pour l'instant la notice descriptive est bien respectée (hors menuiseries que je n'ai pas encore vérifiées mais je n'ai pas trop d'inquiétudes).
Au rayon des "moins": Il me semble qu'une des grilles anti-effraction n'est pas droite (à vérifier avec un niveau). Autre point, l'emplacement des sorties pour la VMC et la hotte: leur emplacement est vraiment approximatif (voir même farfelu), ce qui nous obligera à monter sur le toit pour les déplacer (enfin celle pour la hotte lorsque je raccorderai, l'autre ils se débrouillent). Sachant que le couvreur avait le plan, il aurait pu faire un effort.
Enfin, le changement du conducteur de travaux. Je ne sais pas si le nouveau est bon ou mauvais, meilleur ou moins bon que le précédent, mais changer de conducteur de travaux pendant le chantier reste selon moi un point négatif.

Je le répète, ce n'est qu'un ressenti à un instant T. J'essaie d'être objectif, mais sans le recul c'est compliqué.

Maintenant les photos:
 




























A+

C’est cool pour vous
Mais l’inconvénient étant effectivement un accès plus compliqué.
Un jeu de clé peut des fois (rare) se négocier avec le conduc !

Pour les tuiles douilles, ça se change facilement.
Ils feront lors VMC, et tu pourras leur demander au pire en même tps pour celle hotte.

Ils commencent l’interieur quand ?
Ils ont prévus de faire enduit avant ?

Oui c'est ce que le cst m'a dit pour la VMC.
Pour l'intérieur je ne sais pas. Je demanderai au cst lors de la réunion de chantier qu'il faut programmer.
Et pour l'enduit non, je pense qu'ils le feront après, comme beaucoup de constructeurs.

Pour l’enduit, je trouve ça dommage.
Ils sont sensés le faire avant le début du placo pour assurer étanchéité des murs, surtout en cette période humide.

Je sais bien, j'en toucherai un mot au cst lors de la réunion de chantier.
Après c'est pas comme si j'avais le duo gagnant "parpaing+LDV", les champions en terme de sensibilité à l'humidité...

Bonjour,

Je suis passé hier soir sur le chantier et j'ai vu que l'électricien avait commencé à bosser. Les câbles pour les points lumineux extérieurs sont placés ainsi qu'une grosse pieuvre dans les combles (avec plein de câbles de tous les côtés).

Sinon, la réunion de chantier est mardi prochain, si ça continue à ce rythme ils auront fini les cloisons avant celle-ci

A+

Bonjour à tous,

Aujourd'hui avait donc lieu notre réunion de chantier.
Elle s'est bien passée dans l'ensemble, même si le conducteur de travaux m'a choqué concernant un point (ci-dessous).

Déjà, pas d'erreurs du plaquiste sauf sur un placard (un rail à déplacer on va pas crier c'est rien). On l'avait croisé sur le chantier samedi, il a du poser ce rail quand on lui a ramené les chocolatines (pour mes lecteurs qui ne savent pas ce que c'est, Google est votre ami)

Concernant l'électricien, RIEN à redire. Je trouve son boulot très propre, clair, .. (j'arrête là avant qu'il m'en fasse une et me fasse mentir).
J'ai d'ailleurs vu son patron qui va m'envoyer le devis pour le raccordement EDF (type 2). Il y en aura pour 1200€, cher mais toujours moins que via le cst (700€ de plus !).

Enfin, le plombier... Là, je suis époustouflé, et pas dans le bon sens. Il bosse comme un cochon. Plutôt que de couper le placo proprement, il a une super stratégie, l'arrachage.
Sur les paroi intérieur, pas trop grave car avec l'isolant + chape, on ne verra plus rien. Mais sur le placo qui fait le tour de la maison (avec l'isolant collé dessus), ça me gène plus. C'est pas compliqué, pour passer un simple tuyau d'eau dans la paroi des WC, il a arraché un gros morceau de placo avec son isolant, qu'il a remis comme un cochon (cf. photo).

Du coup, ce que j'ai fait remarquer au cst:
- la paroi du placard mal mise: hasard des choses (ou pas), le plaquiste est arrivé pendant la réunion donc je considère que c'est réglé.
- les menuiseries qui ne correspondent pas au CCMI. Sur celui-ci, j'ai du A4 E7B VA3. Sur le chantier j'ai du A4 E7A VA2 (meilleur pour la résistance à l'eau, moins pour la résistance au vent). Il a pris les photos et doit de renseigner.
- Enfin, et c'est là que j'ai moyennement apprécié la réaction du cst: le travail du plombier. Je lui ai montré le placo arraché avec l'isolant en lui expliquant que déjà qu'il devait enlever de l'isolant pour passer, si en plus il ne prenait pas la peine de le faire correctement ce n'était pas possible ! Il a bien évidemment pris sa défense en m’expliquant qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il va de soi que même moi, avec mes deux pieds gauche à la place des mains, j'aurais fait mieux (mais c'est vrai, j'aurais pris plus de temps) !

Mis à part ce point, je suis plutôt satisfait de cette réunion et du travail accompli par les artisans.

Toutes les photos sont visibles dans l'onglet "photo", mais voici ci-dessous ma sélection: la "travail" du plombier dans les WC (pas de mauvais jeu de mot concernant le lieu promis) :







D'ailleurs, si quelqu'un a une solution pour rattraper ça...

A+

Bonsoir,

Je suis passé sur le chantier, et stupeur, l'électricien n'a pas passé les bons câbles pour le réseau éthernet !
Sur ma notice je suis en grade 3, là on m'a passé du câble catégorie 6 simple.

Pour rappel, le grade 3 est en 900mhz pour le passage de la TNT, contre 250mhz pour du cat6.

J'ai envoyé un SMS à mon cdt pour l'en informer, car sinon ça va chier vu le geek que je suis 

A+

sili40 a écrit:

Concernant l'électricien, RIEN à redire. Je trouve son boulot très propre, clair, .. (j'arrête là avant qu'il m'en fasse une et me fasse mentir).

ET beh on peut dire que tu avais vu juste.
Heureusement que tu es vigilant.

Ça n'enlève rien à la qualité perçue de son travail lol.
Mais en effet, j'aurais mieux fait de me taire. Il n'a plus qu'à retirer les bons câbles maintenant

Réponse du cdt ce matin: "on va changer les câbles".
Donc bonne nouvelle.

Bonjour,

Le chantier tourne un peu au ralenti là.
Les joints ont été faits sur le placo, et d'après mon cdt, avec le temps ils seront long à sécher d'où l'inactivité que j'ai constaté. Argument bidon pour ne pas m'expliquer qu'à Noël ils ont moins de personnels ou vrai ?

Par contre toujours aucune nouvelle de ce que j'avais fait constaté lors de la réunion de chantier (fenêtres qui n'ont pas les bonnes certifications A E V, le placo arraché dans les WC et les cables RJ45).

Sinon, j'ai vu que l'AAMOI avait mis une petite claque à MCA, qui est passé dans le top constructeur de Jaune à Noir... Faut pas rigoler avec eux

A+

Je me réponds à moi même... L'électricien est venu bosser aujourd'hui. A chaque fois que je dis un truc sur lui, le destin me donne tort dans la journée 😅😅

Peut-être qu'il suit le récit en douce :p

Mais j'aurais aussi pensé à une excuse bidon pour ne pas dire qu'en cette période, ça tourne au ralenti !

Bonjour, et bonne année à mes assidus lecteurs (et aux autres aussi),

Rendez-vous de chantier Mercredi prochain, et il y en a à dire:

Déjà, rien de ce que j'avais signalé n'a encore été corrigé ou expliqué:
- mauvais câble RJ45
- mauvais AEV pour les menuiseries
- placo arraché dans le WC (là si, la réponse a été "on est conforme" mais ça ne me convient PAS DU TOUT)

Ensuite ce que je vais rajouter Mercredi prochain:
- 1 prise manquante dans le cellier
- 4 prises manquantes dans la cuisine
- 1 interrupteur en trop dans la cuisine... Je me demande ce qu'il contrôle (la vmc ? ) En tout cas il n'apparait nulle part sur mes plans !
- manque la centrale de contrôle des Volets Roulants
-Et le meilleur pour la fin: les cables RJ45 et Coax n'ont pas été gainés !

Autant le dire, l'électricien a encore du boulot !

Sinon, rien de bien nouveau, les artisans ont profité de leurs vacances, et le chantier n'a pas bougé en 2 semaines malheureusement...

A+

sili40 a écrit:

Déjà, rien de ce que j'avais signalé n'a encore été corrigé ou expliqué:
- mauvais câble RJ45
- mauvais AEV pour les menuiseries
- placo arraché dans le WC (là si, la réponse a été "on est conforme" mais ça ne me convient PAS DU TOUT)

Ensuite ce que je vais rajouter Mercredi prochain:
- 1 prise manquante dans le cellier
- 4 prises manquantes dans la cuisine
- 1 interrupteur en trop dans la cuisine... Je me demande ce qu'il contrôle (la vmc ? ) En tout cas il n'apparait nulle part sur mes plans !
- manque la centrale de contrôle des Volets Roulants
-Et le meilleur pour la fin: les cables RJ45 et Coax n'ont pas été gainés !

Bonjour,
Bin voilà, la réunion de chantier a eu lieu.


Déjà, le chantier a bien avancé; la partie électricité est bien avancé (basse tension / communication toujours en attente), le tableau électrique est même installé. Le chauffage au sol est en place, la chape sera coulée la semaine prochaine normalement.


J'ai beaucoup à dire sur les intervenants en règle générale, mais quand ils ont des idées pas trop bête il faut le dire. Lorsque le plombier/chauffagiste a placé le plancher chauffant, il n'a pas respecté à la lettre le plan et n'a pas placé de tuyaux à l'emplacement du four et du frigo. C'est pas grand chose mais il fallait y penser.


Concernant les points ci-dessus déjà signalés:
- les câbles rj45 seront remplacés après le carrelage (j'en ai profité pour parler du fait qu'ils n'avaient pas été gainés, ce qui est contraire à la NFC 15.100)
- Mauvais AEV: j'ai redemandé un document détaillant les AEV. 
- placo arraché: ça s'arrange, ils ont compensé l'isolant perdu par de la mousse expansive... Ce n'était pourtant pas compliqué !
Concernant les nouveaux points:
- prise manquante dans le cellier: ça sera repris
- les prises manquantes dans la cuisine: OUPS l'erreur vient de moi j'ai confondu les plans du cuisiniste et du cst...
- l'interrupteur en trop dans la cuisine est bien pour la VMC. Mais pourquoi je n'ai pas eu le choix de l'emplacement ????



Rien à voir avec la construction mais j'étais en litige avec la société qui a posé le mur "mitoyen", et ça commence à se résoudre. Concessions des deux côtés, intervention d'un expert pour servir de conciliateur mais la solution est en vue !



Maintenant les nouvelles photos du chantier, comme d'habitude avec le beau tableau électrique, l'isolant au sol avec les tuyaux du PC. 


















Bonne journée à tous !