[14] Maison Mixte Bois/Maçonnerie dans le calvados

Le chantier avance, c'est une bonne chose !
Mais au fur et à mesure on se rend compte que le maitre d'oeuvre initial n'a vraiment pas fait son boulot comme il faut !
Aujourd'hui on se rend compte avec le plan de coupe qu'il y aura une marche de 12cm entre le garage et le cellier puisqu'il n'a pas pris en compte la différence entre le sol fini (isolant + chape + carrelage) du cellier et le sol brut du garage.
Or nous voulions un plein pied sans aucune marche car nous avons un fils avec un handicap susceptible d'avoir des périodes en fauteuil roulant !
J'ai donc vu s'il était possible de réhausser la dalle dans le garage pour se mettre à niveau mais cela ne sera pas possible car la maçonnerie pour la porte du garage est finie et cette porte commandée. Donc plus de possibilité de changement.
Restera donc à envisager un plan incliné, au risque ne plus pouvoir rentrer la voiture...
Ce problème n'est pas la fin du monde mais c'est rageant de voir son projet, réfléchi de longue date, ne pas se réaliser comme il faut, juste à cause d'un mec qui vous berne et ce sans aucun état d’âme et sans possibilité de se retourner contre lui !  

Rageant tout cela mais bon, il faut positiver et aller de l'avant pour mener ce projet le mieux possible.

Oui tu as raison, si on reste accroché aux sources de contrariété, on passe à côté de plein de choses.
Mais vraiment pour avoir été très fachée à plusieurs reprises pendant (et après ) la construction, je sais à quel point tout ça est vraiment contrariant et à quel point il est difficile de voir le verre à moitié plein.
courage

Oui comme tu dis c'est parfois compliqué.
Merci

Le montage de l’ossature avance et ça fait du bien de voir la maison se monter (photos à venir).
Normalement nous serons hors d’eau lundi soir.
Cependant le hors d’air va prendre du retard. Cela fait 2 mois que j’attend le devis différentiel pour une isolation laine de bois au lieu de la laine de verre. Sans ce devis on ne pas faire notre choix et de ce choix dépendra l’epaisseur des murs et donc l’epaisseur des tapées de fenêtres.
Par conséquent les fenêtres ne peuvent pas être mise en fabrication pour le moment...
Après avoir mis la pression à l’artisan jeudi il m’a enfin fait ce devis, sauf qu’il n’a pas respecté ni les matériaux demandés, ni les épaisseurs préconisées par l’etude thermique, et ce pour un tarif très élevé alors qu’il a laissé environs la moitié de l’isolation en laine de verre !!!
2 mois pour nous sortir ce torchon... !
Bref on pense qu’il se moque de nous mais en attendant on ne peut toujours pas choisir et le chantier va donc prendre du retard.
Cet artisan qui a quasiment toute la maison et dont la confiance était déjà très limitée commence vraiment à nous agacer et à nous inquiéter pour la suite

Le gros oeuvre continue d'avancer. Enfin hors d'eau !
Mais les soucis avec l'entrepeneur principal continuent....
Impossible aujourd'hui d'obtenir de lui un planning signé (il a encore quasiment tout le second oeuvre), impossible d'obtenir un devis en bonne et due forme pour choisir l'isolant...Résultat la commande des menuiseries a pris beaucoup de retard donc le hors d'air aura beaucoup de retard...
Et pour combler le tout, cet artisan a décidé de ne plus répondre ni à mes appels, ni à ceux du nouveau maitre d'oeuvre....
Un recommandé est donc parti hier pour lui demander d'être plus coopératif.
On verra comment il va le prendre !
L'idée  de casser le marché est de plus en plus présente tant il se moque de nous depuis bientôt 3 mois mais ce n'est pas si simple... D'autant qu'il nous faudrait retrouver rapidement plaquiste/électricien et plombier...

Bon bah confirmation ce matin que la livraison des menuiseries se fera dans 15j ou 3 semaines... Soit autant de retard pour le chantier.
Et encore heureusement qu'on a prit une décision sur les épaisseurs d'isolant sans attendre le devis de cet artisan qui n'arrive toujours pas. Sinon les fenêtres ne seraient toujours pas commandées....
Bref les ennuis continuent, même si par chance pour le moment, comparés à d'autres, il n'y a aucun désordres de malfaçons...
Je sais le recommandé reçu par cet artisan hier mais toujours aucune manifestation de sa part...
Tout cela commence à impacter beaucoup sur le moral, et je pense que ce n'est que le début lol !

Bon ben je viens d'apprendre encore du décalage d'une semaine pour les menuiseries. Quand ca ne veut pas, ca ne veut pas !
La boite est pourtant sérieuse (je l'ai déjà faites travailler à 2 reprises) mais là encore concours de circonstances, plusieurs gars en arrêt en même temps et problème de fourniture matière première. Du jamais vu chez eux....
Et dire que si j'avais pu mettre en production début mars elles seraient déjà livrées et posées....
Bref ca commence faire long tout ca !

Miracle !
Enfin des nouvelles de cet artisan !
Nous avons enfin pu avoir une réunion de chantier hier avec le couvreur pour quelques détails et surtout avec cet artisan qui va faire une bonne partie de second œuvre.
Du coup nous avons enfin un devis précis pour l’isolant et Hooo Miracle, la plus value n’est plus de 10000€ pour seulement la moitié de la maison mais de 4500 pour la totalité ! Ce serait il décidé à être juste et honnête !!!
Bref on a pu debriefer de pas mal de chose et enfin avoir un délais de réalisation pour mettre en place un planning.
Reste plus qu’à savoir s’il sera signé et respecté !

Bon ben je retire le « serait il devenu juste et honnête «  en parlant de la plu value de 4500€ pour la laine de bois !
En regardant bien le devis il a laissé le plafond toit terrasse, les combles perdus et les cloisons de distribution en laine de verre
Il semble donc bien décidé à continuer de se payer notre tête !!!!
Cela continue donc d’etre Peu rassurant pour la suite tant cet artisan se fout de tout et de tout le monde, à commencer par ses clients

Un nouveau problème à gérer entre temps, le conduit du poele devait devoyer devant un trapèze... Autant dire très moche, et l'installateur de poele ne voyait pas de solution.... Après lecture et renseignements chez poujoulat, une réponse a été trouvée mais il me reste à attendre le chiffrage ! Encore une plu value non prévue.
Comme quoi tout a été fait de travers par ce maitre d'oeuvre, et c'est à moi de tout rattraper !
Et pour finir, les fenêtres arrivent demain et il nous est toujours impossible de joindre cet artisan qui doit nous les poser, toujours ce même artisan qui fait le mort en permanence.... Et du coup sans devis de sa part, ce sera donc de la laine de verre :-(
En espérant qu'il soit la demain, on ne se voit pas trop avec 25000€ de fenêtres en attente sur le chantier
Le stress va continuer

Bonjour ge-r,
Je n'étais pas passé par ici depuis l'annonce de l'abandon du MOE initial.
Je découvre hélas tous les pb rencontrés depuis.
Je vous envoie tt mon soutiens car même si cela naide pas je sais que ça fait du bien.
Pdt les moments difficiles du chantier le forum était une bonne source de motivation pour moi.
Bon courage!

Merci Pikalady. C’est vrai que si ça ne règle pas les soucis, les soutiens sont toujours les bienvenus.
Aujourd’hui j’espere juste que cet artisan sera à peu prêt reglo dans les semaines à venir. Il a dit avoir besoin de 4 à 5 semaines pour sa partie. Je lui en laisse 8. Après tout les autres sont calés pour que l’on puisse être dans la maison début août.
S’il se décale ce sera compliqué en août avec les vacances et la rentrée des classe en cp pour notre Loulou sera compliquée !
Affaire à suivre donc. Réponse dans les 4 à 8 semaines qui arrivent !

Un peu de news depuis le temps.... Même si aucune chose ne se passe pas comme prévu, la maison avance tout de même, je ferai un long résumé dans les jours à venir (avec les photos) pour expliquer tous les soucis gérés difficilement....
Après viendra la partie tant attendu de la déco
Mais on y arrive quand même.
Normalement le carrelage commence la semaine prochaine et on aspire toujours à emménager début août.
Affaire à suivre, je mettrai quelques photos d'ici peu pour montrer tout de même l'avancement .

Bonjour, je vais donc essayer de retracer 2 mois 1/2 de chantier bien stressants.
Au dernier post nous en étions à la livraison des menuiseries et au problème de conduit du poêle.

Donc 25/04, les fenêtres et portes sont bien arrivées, le poseur est bien là et les choses se mettent en place. Seuls soucis, la porte d'entrée ne nous plait pas du tout et ne resemble pas à ce que nous avions demandé, le baton de maréchal est noir au llieu d'alu
,le carreau de la fenêtre de la salle de bain n'est pas dépoli et les appuis de fenêtres (fournis par le poseur, toujours cet artisan foireux) ne sont pas arrivés pour les trapèzes, la fenêtre de la salle de bain et celle des wc.... Ces dernières seront posées provisoirement pour fermer la maison.

Suite à cette pose de menuiseries, nous insistons pour que le pare pluie soit enfin posé sur l'ossature car cela fait désormais 2 mois qu'elle subit les intempéries... Cet artisan (toujours le même) finira finalement pour le mettre début mai.
On lui demande dans la foulée ce qu'il en est pour le bardage, il nous répond qu'au lieu de 10j pour la livraison c'est passé à 6 semaines donc pose certainement vers mi mai.

Le second oeuvre commence plutôt bien. Cet artisan m'avait demandé 4 à 5 semaines pour faire isolation/placo/electricité/plomberie. Je lui en est donné 6, il doit donc finir pour le 01 juin.
Les ouvriers vont vite et le travail est bien fait. En même temps à 7 dans la maison, 6j/7, y compris les jours fériés, cela ne peut qu'avancer. A priori les ouvriers de l'est ne connaissent pas les fériés  . Triste pour eux.
En 3 semaines l'isolation est faite, le passage des gaines électriques et de la plomberie sont faits aussi. les plafonds de la partie nuit et de la cuisine également. De même les murs périphériques et cloisons de distribution se terminent.
Les choses semblent enfin s'améliorer et le travail s'accélérer. Nous espérons donc pouvoir avoir la maison fin juin voir début juillet.
Entre temps je re demande (demande déjà faite à 5 ou 6 reprise depuis janvier) pour avoir un devis différentiel pour équiper la maison en Legrand Celiane au lieu du Schneider Odace. Comme toujours des promesses mais aucun devis à l'horizon.
En revanche toujours pas de bardage en vu, ni d'appuis de fenêtre. Ce coup ci il n'a à priori pas de délais de livraison...
Le 24/05 l'isolation au sol et la chape est coulée. Cela était prévue un mercredi pour laisser sécher la fin de semaine afin que le reste du placo, elec et plomberie puisse continuer dès la semaine suivante.
Et là la semaine suivante,personne sur le chantier.
10j passent, le délais imparti au planning est à son terme mais pas de nouvelles, impossible de joindre l'artisan pour savoir ce qu'il en est. Mes appels sont filtrés et il ne répond pas ni aux mails, ni au sms.....
Je suis donc contraint de décaler le carreleur et le peintre, décalant alors l'entrée dans la maison à début aout à cause des congés. Un courrier recommandé lui est adressé.
Il réattaquera finalement le 11 juin, sans prévenir et sans excuses. Invoquant que de toutes façons il peut finir l'électricité et la pose de la plomberie sans gêner le carreleur.
En arrivant en réunion de chantier, on retrouve la maison équipée en Schneider...... Alors que nous voulions du Legrand ! Nous demandons donc de nouveau un devis pour connaitre la plu value. Devis promis de nouveau mais jamais reçu.....
Ces lots seront donc finis sur la 2 deuxième semaine du carreleur, il restera la pose des sanitaires, du chauffe eau et la robinetterie, l'appareillage électrique et le tableau, ainsi que le soufflage de la laine de verre dans les combles.

Bravo votre projet prend forme ! Courage ça avance bien pour vous! C’est une jolie projet. Bonne continuation

Durant tout ce temps se pose un problème avec le conduit du poêle !

Rappelez vous le chauffagiste voulait nous faire passer le conduit en biais devant le trapèze de droite. Invoquant qu'il n'avait pas le choix car il ne pouvait pas mettre la souche de toit suffisamment haute par rapport au faîtage.
Cela était au mois de mars...
Il m'a donc fallut me renseigner de mon côté chez Poujoulat. J'ai d'abord vu qu'il était possible de mettre une souche bretagne pour éviter un gros dévoiement et ainsi éviter de passer devant le trapèze.
J'en parle au chauffagiste, il ne connait pas...se renseigne et me dit que oui c'est possible, moyennant une grosse plu value...
Problème : c'est en refaisant moi même les mesures que je m'aperçois que les 8cm de distance de sécurité par rapport à la panne faitière ne seront pas respectés. Lui n'avait pas vu... Au pire après avoir questionné le charpentier, s'il le faut, on biseautera légèrement cette poutre pour obtenir ces 8cm. 
Je me renseigne alors tout de même chez un fournisseur sur la hauteur maximale de pose par rapport au faitage pour une sortie classique moins couteuse. 
Celui ci me dit qu'il n'y pas de soucis, il suffit de couper le haut de l'embase de la sortie de toit.
J'en informe le chauffagiste, qui refuse cette solution car il ne l'a jamais fait et ne connait pas !
Il me demande si on commande la souche bretagne. 
Je lui demande déjà quand il peut intervenir car le placo avance et le conduit doit être passé avant de fermer les rampants et de faire le plafond.
Et là la réponse est : fin juillet.....c'est la date que vous m'aviez donné pour la pose du poele !
- Heu non ça ne va pas être possible, pour la pose du poele ok, mais il faut bien passer le conduit avant.
Non me répond il, je n'ai prévu qu'un passage, pas 2. 
- Oui mais si vous venez en juillet il faudra cassé le placo pour passer le conduit et je ne sais pas comment cela se passe ensuite pour le test d'infiltrométrie.
- Parce que vous faites un test ?
- Bah oui, c'est une construction neuve donc c'est obligatoire !
- Et bien si vous faite un test on passera après car s'il y a un problème avec le conduit on devra repasser et je n'en ai pas envie......
- Heuuuu, vous vous moquer de moi là ???
- Absolument pas, sinon vous laissez les rampants ouverts jusqu'à notre passage fin juillet et vous fermez après.
- Non pas possible je dois emménager fin juillet !
- Et bien voyez avec votre couvreur pour qu'il le fasse.....

Discussion un peu sur-réaliste !

Je vois donc avec mon couvreur, sachant que je fourni moi même tous les plans après m'être documenté chez Poujoulat. Il veut bien le faire mais doit avoir confirmation de la faisabilité de la pose par son représentant Poujoulat. Il me promet un réponse sous 15j, je l'aurais finalement au bout de 5 semaines.... Et mes calculs sont  bons, c'est possible mais que de difficultés auprès des professionnels alors que moi particulier j'avais la réponse en une demie journée ! 
J'accepte l'offre malgré un coût élevé et demande de poser vite car le placo avance bien. Il me dit dans 10j, pile poil avant la fermeture des rampants...
Malheureusement comme rien ne se passe comme prévu. Il invoque un pb fournisseur, pas de pose avant le 14 juin.
Problème : Tant que le conduit n'est pas posé, nous ne connaissant la hauteur exacte du plafond car cela dépend de la fin du conduit qui doit dépasser de 5cm sous le placo.
Ayant de grosse difficultés avec le planning du plaquiste, je ne peux me permettre de le faire attendre alors que je n'ai de cesse de lui répéter qu'il devrait déja avoir fini...
De plus le carreleur attaque de 18 juin. Si je le décale encore, je dois redécaler le peinture et comme ce dernier est en vacance en aout, il nous sera impossible d'emménager avant fin septembre. Or notre fils doit commencer son cp là bas, nous n'avons donc pas d'autres choix que d'y être avant septembre (rappelons qu'à l'origine nous devions avoir la maison pour fin mai...)
Personne ne voulant prendre ses responsabilités, je prend l'échelle pour faire mes mesures et indique la hauteur théorique du plafond, en espérant ne pas me tromper....
Finalement mes calculs s'avéreront plutôt juste et le placo sera fini tout juste avant l'arrivé du carreleur....Mais que de difficulté !   En plus cela fait une sortie très haute au dessus du faitage,c'est plutôt moche et si nous en avions été informé par le couvreur, nous aurions finalement opté pour la souche bretagne, plus esthétique et finalement au même prix mais bon pas le choix il faut avancé !

Sauf que du coup le chauffagiste voulait la hauteur exacte sol plafond pour la commande du conduit intéreur. Une fois donnée, avec les vacances la livraison de ce dernier ne se fera qu'en septembre, donc pose du poele en septembre au lieu de juillet.

Problème également avec le terrassier.

   En effet la question s'était posée assez rapidement sur le fait que la maison était un peu basse par rapport au terrain. Le terrassier nous avait dit qu'il rattraperai à la fin.
   Pour l'arrivée de l'ossature, je lui demandé d'étaler les terres car tout avait été mis autours de la dalle, mais trop proche pour que le charpentier puisse manœuvrer aisément. 
   Il a donc étaler mais directement autours de la maison, l'enfonçant un peu plus par rapport au terre.
   Je lui demande donc début juin comment cela va se passer car déjà nous étions presque 30 cm sous le niveau du sol, qui puis est en bas de la pente du terrain (très légère mais présente tout de même). Maintenant qu'il a étalé autours, la maison se retrouve presque 60cm sous le niveau de la terre !
  Pour lui il n'a plus à intervenir, l'étalement des terres est prévus au marché, je lui demandé d'étaler, il l'a fait. Son travail est fait.
  Je lui signale au passage que sur 2500m2 de terrain il aurait pu éviter d'étaler autours de la maison et mettre la terre plus loin.
  Pour lui je lui ai dit autours, il l'a fait, point !
   Donc comment faire désormais pour rattraper le tir, et bien décaisser tout le terrain, moyennant quelques milliers d'euros.... Et que faire des quelques 750m3 qu'il y a à décaisser.
  Je le place devant ses responsabilités, lui ne veut rien savoir au départ. On trouvera finalement un compromis mais moyennant quand même un plu value !
  Pour la terre un talus de 100m de long sur 1,5m de haut sera fait.

LILIERORO a écrit:

Bravo votre projet prend forme ! Courage ça avance bien pour vous! C’est une jolie projet. Bonne continuation

Merci c’est gentil. Oui du courage il en faut mais on arrive au bout tout doucement

Absence de bardage depuis plusieurs mois !

Gros soucis depuis le début de la construction.

A l'origine le bardage devait être fait dans la foulée de la pose de l'ossature, soit début mars.
A la suite de la pose de l'ossature, les menuiseries prenant du retard, la pose devait se faire fin avril pendant 15j. L'artisan intervenant pendant 6 semaines, je lui ai donc laissé 4 semaines au planning pour le faire, soit une fin prévue
le 20 mai.
Déjà pour information il m'a fallut me battre pendant 2 mois pour qu'il me mette le pare pluie. L'ossature à donc subit les intempéries jusque fin avril....
Ensuite il nous a annoncé que la livraison ne prenait pas 10j comme prévue initialement mais 6 semaines. Mais bon la commande devant être faite début mars, cela ne posait pas de problème pour une pose fin avril.
Sauf que début mai toujours rien, on demande, et il nous répond qu'il ne sait pas quand il sera livré !

Le problème c'est que tant le bardage n'est pas posé, la couverture ne peut pas être finie (bandeaux de rives et descentes de gouttières), le ravalement sur la partie maçonnée ne peut pas se faire (et donc en cas de pluie l'eau traverse les parpaings, ce qui va pourrir à terme l'isolation) et le terrassement de finition ne peut être fait également !

Cela ne semble pas trop le déranger.

A ce jour, toujours rien.

Il nous a annoncé vendredi dernier une pose dernière semaine de juillet ou première d'aout mais il ne sait pas pour combien de temps.

Le problème c'est que l'on emménage le 05 aout et que nous ne sommes pas super enchantés d'avoir des artisans devant nos fenêtres pendant nos congés. Encore moins d'avoir du bruit avec des enfants en bas âges qui font la sieste.

De plus nous avons notifié que s'il passait le 01 août, le pare pluie serait à refaire car cela fera 3 mois qu'il est posé et non recouvert, et donc plus garanti par le constructeur. Il n'a pas l'air trop décidé.

Il nous a également annoncé que le bardage lui coutait bien plus cher que prévu au marché car ce n'était pas lui qui avait fixé le prix mais notre maitre d’œuvre initial (un amis à lui). Il n'a pas apprécié qu'on lui réponde que cela n'était pas notre problème s'il signait des marchés sans regarder ce qu'il y a dedans. Et que si à la base nous étions prêts à tout entendre et à discuter, la manière dont il se moque de nous depuis le début à faire le mort et à intervenir quand cela lui chante, sans se soucier des conséquences sur les autres artisans et sur le planning ne nous pousse absolument pas à aller dans son sens !

A la fin de la réunion il nous a réclamer le règlement de la dernière facture d'acompte qu'il nous a donné lundi dernier. Nous lui avons répondu qu'il ne sera payé quand il commencera le bardage, et lui nous a répondu qu'il ne commencerait le bardage que quand il sera payé......

Bref cela va donc se compliquer. Le problème au déla du bardage est que son électricien devait raccorder le câble d'alimentation au tableau samedi dernier et depuis cette réunion, personne n'est revenu sur le chantier.
Donc sans électricité, difficile d'emménager...

Donc à voir comment cela va se gérer par la suite !!!

ARf désolée de lire que vos difficultés continuent.
Dialogue de sourd et tellement malhonnête.
Pour avoir vécu des moments similaires je ne peux que vous souhaiter bon courage et vous dire que des jours meilleurs finissent par arriver!
Ne lâchez rien!

Pikalady a écrit:

ARf désolée de lire que vos difficultés continuent.
Dialogue de sourd et tellement malhonnête.
Pour avoir vécu des moments similaires je ne peux que vous souhaiter bon courage et vous dire que des jours meilleurs finissent par arriver!
Ne lâchez rien!

Merci pour les encouragements .
Nous ne souhaitons pas lâcher mais il y a toujours cet épée de Damoclès au dessus de notre tête pour pouvoir offrir ma meilleure rentrée possible à notre fils. Il nous faut donc impérativement rentrer dans cette maison courant août.

À force des agissements de cet entrepreneur nous avons pris un avocat (un courrier a d’ailleurs déjà été envoyé par l’avocat sans que cela semble avoir de l´effet).
J’attend donc une réponse de notre avocat pour savoir comment agir.

Carrelage-Faïence :

   Le second oeuvre avançant, il allait être temps de passer au carrelage. Pour ce lot, j'avais réussi à le récupérer à l'entreprise casse-c...e pour le donner à un jeune carreleur qui m'avait été recommandé par plusieurs personne.
   On se disait ouf... Enfin on va souffler un peu. Commence alors le sol, il a avait dans la salle-salon 3 réservations de faites, une pour l'arrivée d'air du poêle, et 2 conduits de 100mm pour les prise au sol.
  Pour l'arrivée d'air, j'avais fait une réservation assez longue dans l'isolant et la chape pour garder de la marge de manœuvre pour le poele et j'avais donc demandé de la maintenir. 
   Et en arrivant sur le chantier après une matinée de travail je vois que le carreleur avait raccourcie celle ci....
   Je lui demande s'il avait juste poser le bout du carrelage en laissant le vide en dessous. Et bien non, il a comblé à la colle... et pas possible d'y accéder pour le moment pour modifier....
   Je vois ensuite qu'il avait coupé en bord droit autours des réservations des prises. On lui dit que cela semble beaucoup par le cache des prises fait 8cmx8cm et là ce semble faire 12x12. Il me répond qu'il ne savait pas comment il fallait faire car il n'a jamais vu de prise au sol dans les salons...



   J'appelle l'électricien qui me dit qu'il doit couper les réservations et passer par dessus avec le carrelage en notant bien l'endroit car il passera par la suite avec une scie cloche.
  Il faut donc refaire ces carreaux, mais plus tard car pour le moment ils sont inaccessibles. Il se refaits le lendemain. Rien de bien grave car il avait de la marge mais tout de même.
  Je lui dit quand on ne sait pas on appelle et on demande, c'est plus simple et ça évite les erreurs !








  Passons cela, quelques jours tard vient la faïence, en arrivant dans la salle de bain je vois qu'il a mis une baguette 1/4 de rond blanche pour la jonction entre le tablier et la plage de la baignoire alors que le carrelage est gris foncé avec des joints gris.... Ça ne peut donc pas aller, il me dit qu'il n'y a pas de baguette grise et que si je ne veux pas la blanche alors il fera sans en faisant un beau joint. Soit.
  Nous repassons 2 jours plus tard une fois le chantier fini. Et la cette jonction est très moche, irrégulière et pas de niveau (il m'avait prévenue qu'il la referait si ce ne plaisait pas et en effet ca ne plait pas !). Il n'a pas mis ni de baguette ni de joint silicone autour de la fenêtre, juste du joint de carrelage, ce qui ne fait pas très beau. Le joint silicone autours du receveur est très irrégulier et mal fait et parfois il manque du joint  de carrelage à certains endroits. Un carreau blanc à même un éclat !
  Ensuite on trouve les coupes étranges. Pas forcement visible au premier coup d'oeil sur la photo, lorsqu'on regarde le mur de la baignoire, sur 4 colonnes de carrelage, seule une fait 75cm de large, les 3 autres sont plus petites et de tailles différentes. On voit qu'arrivé en haut de la fenêtre, il n'a pas fait de découpe en L pour entourer la fenêtre, il a maintenu la coupe du bord, du coup les joints entre le tablier et le haut de la fenêtre ne sont pas alignés, ce qui ne fait pas terrible !
  Pour finir, et là il n'y est pas pour grand chose bien qu'il aurait pu vérifier avant de poser, les carrelages ne sont pas tous du même bain de couleur alors qu'ils ont tous été acheté en 1 seul commande !
   
(Sur cette photo il y a encore le 1/4 rond blanc entre le tablier et la plage que je lui ai demandé de supprimer)


   Je lui demande donc de revenir, pour lui pas d'erreur technique sur les coupes, il ne veut donc pas refaire à sa charge. Pour le tour de fenêtre, pas de baguettes car ca n'existe pas gris et le silicone a été oublié. Et pour l'éclat sur le carrelage blanc, il n'y était pas quand il a quitté le chantier.... Sauf que personne n'est revenu entre temps.
   Pour la plage il l'accorde, ce n'est pas beau, c'est la seule chose qu'il veut bien prendre à sa charge.
   Pour finit sur les choses à refaire, 2 plinthes de part et d'autre de la porte de la salle de bain sont à refaire et le joint du carrelage sous la porte d'entrée également.
   Ayant un ras le bol de me battre, je lui demande de refaire tout le tablier (pour les avoir le même bain de couleur) et l'entourage de la fenêtre à mes frais et qu'il me refasse la plage avec un 1/4 de rond gris, le joint silicone, le joint sous la porte d'entrée et les plinthes. 
   Ouf pas grand chose à dire pour les wc





   Il revient donc refaire, m'appelle dans la matinée pour me dire qu'il est chez point p et qu'il n'y a pas de 1/4 rond gris, qu'il faudrait que j'aille en chercher un ailleurs (heu comment dire... je bosse moi et ce n'est pas au client de fournir nous en avions parlé il y a une semaine...), ne pouvant revenir il dit que l'on fera sans mais que ça sera bien fait cette fois.
   Il m'envoie un message le soir pour me dire que tout est fini, et nous y passons le lendemain.
   Là nous voyons que les plinthes ne sont pas changées et le joint sous la porte d'entrée mal fait...
   
Quant à la plage, les tranches des carreaux sont visibles et donc pas de la même couleur . L'entourage de la fenêtre n'est pas au même niveau que le reste du mur.... et le joint du tablier tout simplement dégueulasse !
 

Je lui demande pourquoi il n'a pas mis de joint silicone autours de la fenêtre, réponse le gris du joint est trop clair ca aurait fait moche par rapport au gris de la fenêtre... Je lui envoie donc un message avec la référence d'un joint ral7016 comme les fenêtres ! Bien sûr que ca existe, suffit de chercher !
Mais pour lui pas d'erreur, il me demande son chèque !
Et bien non je lui demande revenir encore une fois, de toutes façons pour les plinthes et pour refaire le reste....
Il doit revenir aujourd'hui, j'ai un peu peur du résultat !

Pour l'anecdote, une seule personne me l'a déconseillé, pour la faïence surtout, mais le chantier était déjà en cours...


 

Pour finir sur une note positive, la peinture avance bien et les premières couleurs arrivent.
Ci dessous la future cuisine

La salle de bain à tout de même avancée avec l'arrivée du meuble et des vasques

Belles avancées et beau choix de carrelage !
Y'a de la surface il a pas du s'ennuyer ! ^^

Par contre encore une fois désolant que les gens soient aussi débordants de mauvaise foi...

Bon courage pour la suite !

Merci 😊. Oui en effet désolant.... merci pour les encouragements, les choses avancent et c’est bien là le principal.

Ca y est, ca ressemble à une maison !

Enfin une cuisine, nous qui aimons cuisiner allons enfin avoir une cuisine fonctionnelle

Faute de toujours galérer sur l'extérieur, l'intérieur avance.

Cuisine finie et peintures en cours




Mur dressing dans la chambre

Mur chambre Loulou

Ca y est. Après près de 11 mois d'attente, la lumière fût !

Et oui, demande Enedis faite le 04 septembre 2017.

Hier enfin un compteur... et  aujourd'hui l'électricité dans la maison.

Vive l'administration française et nos service publics !

Hier avait lieu la 3ème venue du carreleur.

Alors comment dire.....il est venu, il est revenu, il est re re venu, et part sans joint silicone autours de la fenêtre en disant au autres artisans :
" s'il veut son joint gris il l'achètera et le mettra...."
Avec un carreau de faience refais avec 3mm d'épaisseur de plus que les autres et un joint sous la porte d'entrée à refaire, mais en disant :
"c'est la dernière fois que je viens !"

Ah oui, entre la fenêtre anthracite et le mur gris foncé, il à mis un joint blanc......

Bon bah pour le paiement tu vas attendre

A l'intérieur ca avance,

   Aujourd'hui parquet posé avec un ami. Les chambres commençent à ressembler à des chambres. C cool.

Ouf ! On aperçoit enfin le bardage ! Du moins sur les palettes lol.
L'artisan semble avoir cédé et se décider à nous poser enfin ce bardage.
Il semble également parti pour changer le pare pluie (une mise en demeure de le changer lui a été adressée, ce pare pluie n'étant garanti résistant aux uv que 3 mois par le constructeur).
Maintenant nous ne nous réjouissons pas trop vite car il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour le mettre et on sait très bien avec cet artisan qu'il peut être là 2 jours puis repartir 3 semaines.
Affaire à suivre donc mais la maison pourrait enfin se parer de son bardage !

Sinon même si ce n'est pas l'ordre logique, le ravalement a été la semaine passée sur la partie maçonnée. C'est propre même si l'on vient de constater des rayures sur la porte d'entrée.... Bah oui ils n'avaient rien protégé, du coup ils ont dû faire ça en nettoyant !!!

Ca y est, ça ressemble à  une maison et ça avance !
Sans bardage... En route mais pas fini avant octobre.....
reste le ménage et la déco
Emménagement ce we

J'adore le bleu du mur dressing, est-ce le même que le mur de la mezzanine? Et quel est son nom? merci

Non ce n’est pas là même couleur. Le mur de la mezzanine est gris anthracite ((ral7016).
Pour le bleu du dressing je donne la référence dans la soirée 😉

Merci et ta maison est magnifique et quelle lumière avec ces grandes baies

Merci

choupette63 a écrit:

J'adore le bleu du mur dressing, est-ce le même que le mur de la mezzanine? Et quel est son nom? merci

Dsl j’ai oublié le nuancier à la maison...
Je regarde demain et te redis 😉

Merci

Bonjour
je viens de decouvrir ton recit...si ca peut te rassurer, quand j'ai fait construire, egalement dans le Calvados une MOB, il y a 4 ans, maison d'architecte qui faisait egalement maitre d'oeuvre,livraison avec 3 mois de retard, j'ai emmenagé fin mai avec un carrelage au sol non finit, isolation exterieure non faites, des toooonnes de finitions, j'ai eut des artisans jusqu'a mi octobre!
je n'avais pas le choix que d'emmenager, vu que ma maison etait vendu!
quand les demmenageurs sont arrivés , euh...madame, on pose ou les meubles parceque le carrelage est pas finit?
mais dieu merci je n'ai pas eut les memes soucis que toi, j'en ai eut, mais pas a ce point!

par contre un truc qui m'interpelle, c'est tes buttes autour de ton terrain.
la terre est quand meme assez argileuse dans le Calvados, et vu que apparament, ta maison est deja plus basse que le point le plus haut du terrain, tu n'as pas peur, que ca fasse cuvette?

Bonjour Lolo, les délais sont en effet parfois compliqués avec les entreprises......
Pour le talus non pas de soucis. Désormais la maison n’est plus au point bas et la terre boit très bien sûr mon terrain donc il ne devrait pas avoir de soucis de ce côté