Elle devait être un chantier tout à fait classique, sans encombres (si si c'est mon electricien qui me l'a dit!! ).
Aujourd'hui au bout de 10 mois de travaux, elle m'angoisse, elle m'empêche de dormir.
Je vais tenter, par mes photos, de vous montrer l'évolutiion de mon chantier.
Bonjour, je voulais juste vous souhaiter du courage et que les choses s'améliorent dans les mois à venir. Si ce n'est pas indiscret quel est votre constructeur?
Bonjour Galak,
Ce n'est pas un constructeur, c'est un architecte qui dirige les travaux. Ce que vous voyez sont les erreurs d'un seul artisan, heureusement. Et le soucis c'est que l'archi ne s'affole pas devant des travaux comme ceux-ci, alors que moi je ne dors plus tellemnt ça m'angoisse.
Super bloggeurEnv. 100 messageLe Sel De Bretagne (35)
Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite ! Je ne sais pas comment j aurai réagi a votre place déjà qu il a été difficile de rester "zen" pendant notre construction qui a été normale...
Et dire que tout ça se passe sous la conduite d'un architecte... Consternant ! (et édifiant).
Combien cet archi-là vous extorque pour mener des travaux de la sorte ? Signalez-lui par écrit les anomalies constatées et votre mécontentement, ça peut toujours servir et rappelez-lui ce qui paraît extraordinaire à beaucoup d'archi : qu'en face de leur honoraires ils doivent une prestation.
Il me sembkle aussi qu'il existe un "conseil national des architectes" et regional aussi??.. voir peut etre à se plaindre de ces 2 cotés la ( en recommandé avec Ar ..) ..ça appuiera vos demandes
Il prend 7%, soit presque 8000 euros, enfin c'est ce qui était prévu au début de notre collaboration. Mais maintenant que tellement de choses ont changé, je ne sais plus à combien ça se chiffrera, sachant que je lui ai déjà versé plus de 6000euros
Oui, j'ai vu ces conseils que certains membres ont donné à d'autres gens sur ce forum, mais, honnêtement, j'écris mon histoire, je lis avec beaucoup d'intérêts tous les conseils qui me sont donnés, et je vais réagir rapidement, mais je ne sais plus vraiment par quoi commencer, et j'ai peur d'oublier des signalements dans les courriers que je vais faire, pour commencer à l'architecte.
Le but final est de ne pas payer les frais engagés qui n'auraient pas dû être faits, et de trouver une solution pour les frais que j'ai engagé ( peut-être trop rapidement, mais c'est fait) pour emménager dans une maison habitable (nottament le peintre qui n'avait pas été prévu par l'architecte, car inconcevable pour moi d'emménager dans une maison où il n'y a même pas une sous couche de peinture. Le plaquo sera abimé très vite imprégné par les graisses de cuisson, et l'humidité.
Encore que aussi bien le Conseil National de l'ordre (CNOA) que les régionaux (CROA) sont au service exclusif des architectes (pour autant que ceux-ci aient réglé leurs cotisations à l'ordre, ce qui paraît être une de leur grandes préocupations)
Pas d'aide à attendre de ce côté-là pour un client. Même dans ce qu'ils appellent une audience de conciliation (sans doute pour nous faire rire) le client sera systématiquement cloué au pilori et le pauvre archi dûment réconforté dans ses agissements.
Chère Charlotte, si vous stressez déjà pour quelques malfaçons, je ne vous souhaite sincèrement pas d'en arriver là. Contentez-vous pour le moment de menacer et de rappeler à l'archi que vous aussi vous suivez votre chantier et que sans être du métier, vous avez déjà constaté des anomalies. S'il est de bonne foi - Il en existe quand même quelques-uns - il sortira de son indolence.
Le taux de 7% dont vous parlez est curieusement bas. D'habitude c'est plutôt 10-12% sur les postes suivis. Donc vers les 25000€ pour une mission complète d'une construction de 250 000€
Enfin, si cela peut vous rassurer, pensez que dans TOUS les chantiers, il y a un taux d'anomalies qui doit être considéré comme normal. C'est comme ça dans le bâtiment. Vous en faites l'expérience et regardez au fil des récits du forum. Amusant non ?
Les tapisseries/peintures/parquets/moquettes aussi bien que les cuisines ne sont en général pas compris dans les devis de construction. Les carrelages oui. Et vous pouvez traiter directement avec les artisans sans passer par l'archi.
Bonne continuation et pensez que ce ne sont que 10-12 mauvais mois à passer. Après vous serez tellement contente dans votre nouvelle maison...
Je sais qu'en général les travaux de "décoration" ne sont pas compris chez un constructeur, mais là c'est un archi, et son devoir était de me renseigner clairement sur l'état des murs intérieur à la réception des clés. Avec un archi on peut en principe tout prévoir, c'est l'avantage de pouvoir faire ce que l'on veut dans sa construction. Si j'avais eu, ne serait-ce qu'un estimatif du coût de peinture, j'aurais essayé de faire des économies sur un autre poste.
Et j'ai vérifié le montant de 7% pour la mission complète, et c'est effectivement ça. Mais ce prix que vous dites curieusement bas, est déjà bien assez haut, surtout quand on voit la qualité de la maitrise d'oeuvre.
Quant aux anomalies considérées comme normales, je veux bien croire qu'il y en ai, mais il ne faut pas qu'elles soient la cause de gros soucis derrière. Si ma maison avait été enduite suffisament tôt, j'aurai surement évité les infiltrations d'eau, et tout ce qui s'en ai suivi, comme le retard de mon emménagement parce que la chape liquide n'était pas sèche, car pas mise en chauffe par le plombier, et non vérifiée par l'archi qui me disait qu'à la veille du we, la chaudière était en chauffe, mais il n'avait pas vérifié ce qu'elle chauffait!
Ces choses là sont inadmissibles. Un pro vous vend et vous installe du matériel qu'il est incapable de mettre en marche. Si je n'avais pas passé du temps sur mon chantier ma chape ne serait peut-être toujours pas en chauffe, et la suite des travaux serait encore reculée.
Ma maison est sencée être étanche à l'air, et être labelisée, mais le test a été fait très tardivement, et le technicien me disait que les gens le contactent bien plus tôt, qu'il fait le test en présence du plaquiste qui reprend au fur et à mesure les endroits où il a des entrées d'air. Là tout est posé, le plaquiste n'a pas été informé du test, et difficile de voir derrière le plaquo d'où viennent les fuites. Donc pour moi ce n'est pas une petite anomalie sans conséquences, car je crains énormément les résuktats du prochain test. Actuelement on est tout juste dans la RT2005, soit une norme maxi de 1,30, (on est à 1,27). Le label autorise une norme de 0,6, on en est donc bien loin.
Oui, la maison est quasiment finie, mais comporte beaucoup de malfaçons, et surtout, le 3ème test à l'étanchéité a été réalisé il y a quelques jours, et il est négatif, et pire que le 2ème!!! Un truc de fou!!! Je pourrai emménager dans ma maison, elle est habitable, mais ne peut prétendre pour l'instant au label bbc, et j'ai toujours plus de mauvaises surprises.
En allant consulter le forum et les nouvelles photos que j'ai posté il y a quelques jours, vous aurez plus de détails.
Merci de votre attention,
Charlote.
Je suis choquée par ce qu 'il vous arrive. Ces artisants sont d'ou? je ne comprend pas que l'on vous laisse dans une telle situation. Je vous souhaite vraiment tout mon courage. L'assurance dommage/ouvrage ne peux pas prendre ca en compte?
Et bien ça avance,j'ai emménagé dans ma maison et la procédure est sur le point d'être engagée, les assignations sont prêtes à être envoyées. La convocation de l'expert n'a pas fait bouger les artisans comme je l'avais espéré, et beaucoup de malfaçons sont encore à corriger. J'ai l'impression que certains ne prennent toujours pas l'affaire au sérieux, mais ça va leur faire tout drôle quand ils auront des nouvelles de mon avocat.
C'est sur, tu va sans doute avoir des coups de fil qui seront tout d'un coup plus conciliant... c'est du moins ce que j'espère pour toi. Une solution amiable me semblant toujours être plus rapide et efficace que les longs et tortueux chemins de la justice.
Bonjour Faren,
J'en suis au point mort à ce jour, la procédure n'est toujours pas engagée, car beaucoup de soucis. Les malfaçons encore présentes à mon emménagement n'ont pas été corrigées, les artisans ont déserté le chantier. Tu trouveras plus d'infos sur le forum, j'y ai posté un écrit récemment.
Autres > Conflits - procédures juridiques
Par Charlote35 le 14/02/2015 à 01h53
Bonjour,
Après une très longue pause, et un mail du site me relançant sur l'évolution de mon récit, je suis de retour. J'avais pensé, à tort, que mes problèmes n'intéressaient personne.
J'ai emménagé dans ma maison contrainte et forcée, car je ne pouvais plus assumer un loyer et un emprunt, et j'ai également lancé une procédure judiciaire à l'encontre du pseudo archi qui a conçu ma maison, et des artisans. Pour cela je suis allée consulter un avocat réputé sur Rennes que j'ai vu à 2 reprises, et qui m'a tout simplement "viré" quand je lui ai dit que j'étais en train de monter un dossier pour recevoir une aide partielle juridictionnelle. Mais cette aide m'a été refusée pour un dépassement de 40€ annuel du seuil. J'ai déposé un recours et il a été également refusé.
Sur les conseils du lotisseur, je me suis rendue à une permanence d'UFC que choisir, et ils m'ont dirigé vers un avocat spécialisé dans la construction qui travaille régulièrement avec eux, et c'est avec lui que j'ai engagé la procédure, il y a maintenant 15mois.
Depuis, le juge a nommé un expert judiciaire, et c'est là que tout se "gâte". Il y a eu 2 réunions avec cette expert, et elle est désordonnée, (ces honoraires sont parait-il excessivement élevés), et surtout elle est totalement incompétente, Ma procédure a été lancée pour un problème principal, le label BBC que je n'ai pas obtenu parce que ma maison n'est pas suffisamment étanche et elle n'y connait rien, et quand je dis rien, je n'exagère pas !
Elle n'a même pas été fichue de venir avec les copies des test d'étanchéité déjà effectués, le seul document qu'elle avait c'était un "pseudo rapport" de mon "pseudo architecte" qui avait fait des recherches de fuites à l'issue du 2ème test effectué par l'organisme, et curieusement le 3ème test était plus mauvais que le 2ème.! Le technicien m'avait alors dit que l'archi avait probablement fait des conneries lorsqu'il a dépressurisé ma maison; et si elle l'a trop été la bâche a pu se décoller à certains endroits.
Elle s'est mise à me demander de démonter toutes les prises électriques de ma maison en espérant y trouver de l'air à sortir. Mon avocate l'a arrêté au bout d'une prise et lui a dit qu'il n'était pas question que je continue, que ce n'était pas à moi de faire ça. J'ai tenté, avec plusieurs experts présents (qui représentaient les assurances des artisans) de lui expliquer que démonter les prises ne sert à rien, puisqu'elles ont toutes un boitier étanche, et que même si il y a de l'air à passer ça ne nous dira pas par où il rentre. Elle ne voulait rien entendre! elle a également découpé le placo pour chercher encore une fois de l'air. Nous lui avons expliqué à plusieurs reprises que pour trouver les entrées d'air il faut mettre la maison en surpressurisation ou dépressurisation, et chercher les fuites à l'aide d'une poire de fumée. Les 20 personnes présentes commençaient vraiment à perdre patience.
Elle a fini par arrêter de faire n'importe quoi après l'insistance des experts et de mon avocate. Mais le pompon, c'est quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle se fasse assister d'un sapiteur et qu'elle devait contacter un organisme qui procède aux tests d'étanchéité. Elle a demandé quels organismes faisaient ces tests, et en plus a demandé à mon avocate si elle pouvait s'occuper de trouver quelqu'un pour le faire! Et là les experts des assurances ont rétorqué qu"il n'était pas question que l'on s'occupe de trouver quelqu'un parce que le contradictoire ne serait pas respecté.
Une dernière anecdote : elle m'a fait sortir une échelle pour voir le toit de mon garage, je ne sais toujours pas pourquoi, et m'a demandé ce que c'était cette petite cheminée sur le toit. "Mais c'est la cheminée de la chaudière à gaz, madame" "ah oui, ok" voilà ce qu'elle m'a répondu !!!
Voilà dans quel "********" je suis aujourd'hui. Je paye une incompétente, une nulle, je ne comprend pas pourquoi le juge a nommé un expert qui n'est pas compétent en matière de BBC vu que c'est le principal motif de la procédure que j'ai engagé.
A ce jour cette procédure me coûte déjà 5000€, et elle en est au point mort. Le cauchemar continue, je suis en pleine réflexion, encore sous le coup de la colère car la 2ème expertise a eu lieu il y a 2 jours seulement, mais je pense sérieusement à tout arrêter et vendre ma maison, où peut-être, si j'en ai encore la force, je vais demander à changer d'expert si toute fois c'est possible et si on ne me redemande pas une provision de quelques milliers d'euros de plus. En tous cas il n'est plus question qu'elle mette les pieds chez moi !
Dans une autre discussion, Charlotte35 précise que le fameux "architecte" ne l'est plus puisqu'il a été exclu de l'ordre des architectes !
Pour en arriver là, le fameux "architecte" ne devait pas être un modèle de probité et de professionnalisme.
Les ordres régionaux (CROA) sont là pour faire respecter la déontologie à leurs membres, mais ils ne peuvent rien avec ceux qui ne relèvent pas de la déontologie des architectes !
On a ici affaire à un type qui a trompé sa cliente tout simplement.
Que dit votre avocate sur cette situation? que vous propose-t-elle ?
Pouvez-vous me donner quelques éléments complémentaires nécessaires à des conseils:
• Valeur de Q4 ou du n50 qui figure sur votre deuxième test ?
• Un test des fumées a-t-il été effectué lors du 2ième test ?
• Quelle est la profession de l'expert ? (architecte? ingénieur structure? entrepreneur ?) j'ai éliminé un thermicien !
• le maître d'œuvre et son assureur étaient-ils présents aux opérations d'expertises?
• Comment est assurée l'étanchéité à l'air des différentes parois, aux différentes liaisons des parois entre elles?
• Comment est assurée l'étanchéité à l'air entre le dormant des menuiseries et les parois dans lesquelles elles s'insèrent?
• Les comptes-rendus de travaux mentionnent-ils les décisions prises pour assurer l'étanchéité à l'air?
• Les pièces écrites établies par le maître d'œuvre pour la consultation des entreprises mentionnent elles l'étanchéité à l'air ?
La liste des organismes habilités à faire des tests d'étanchéité à l'air est sur le site rt-batiment.fr à la rubrique "Liste des opérateurs autorisés"
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair/reconnaissance-des-formations-et-autorisation-des-mesureurs.html
Que dit votre avocate sur cette situation? que vous propose-t-elle ?
Pouvez-vous me donner quelques éléments complémentaires nécessaires à des conseils:
• Valeur de Q4 ou du n50 qui figure sur votre deuxième test ?
Il y a eu 3 tests de faits, et les valeurs du 3ème test sont : 2,7 pour le n50, soit 0,95 Q4
• Un test des fumées a-t-il été effectué lors du 2ième test ?
Non, il n'y a eu aucun test de fumée de réalisé
• Quelle est la profession de l'expert ? (architecte? ingénieur structure? entrepreneur ?) j'ai éliminé un thermicien !
L'expert judiciaire est architecte dplg et architecte d'intérieur. Je viens également de voir qu'elle se dit membre de la Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel et aussi du Collège National des Experts Architectes Français. Mais comment est-ce possible qu'un archi expert qui ne sait même pas reconnaître une sortie cheminée de chaudière gaz sur un toit, qui ne connait même pas les règles élémentaires du contradictoire lors d'une expertise judiciaire, en demandant à la partie demanderesse de lui trouver un organisme habilité à faire des tests d'étanchéité à l'air ? Comment n'a-t-elle pas eu l'idée de se faire assister d'un sapiteur sur ce domaine BBC qu'elle ne connait pas du tout? Moi qui ne suis pas du métier j'en connais beaucoup plus qu'elle!! J'ai vraiment le chic pour attirer les mauvais vers moi !
• le maître d'œuvre et son assureur étaient-ils présents aux opérations d'expertises?
Oui le maître d'oeuvre et l'expert de son assurance étaient présents aux 2 réunions.
• Comment est assurée l'étanchéité à l'air des différentes parois, aux différentes liaisons des parois entre elles?
Une membrane (ISOVER KM DuplexUV) est fixée sur toutes les parois qui enveloppent la maison, et elles sont liées entre elles avec un adhésif spécifique (ISOVER Vario KB1)
• Comment est assurée l'étanchéité à l'air entre le dormant des menuiseries et les parois dans lesquelles elles s'insèrent?
Si mes souvenirs sont bons, la membrane est collée avec l'adhésif sur le dormant, la laine de roche est posée contre la membrane qui est sur le dormant, puis le placo a été lui aussi collé avec l'adhésif sur la membrane. Il y a cependant un soucis avec les dormants : ils devaient être de 18 d'épaisseur, et le menuisier les a tous livrés en 12; Du coup il n'y a quasiment aucun espace entre la membrane étanche et les plaques de placo.
• Les comptes-rendus de travaux mentionnent-ils les décisions prises pour assurer l'étanchéité à l'air?
Les comptes rendus de réunions de chantier ne mentionnent rien du tout. Les seules directives données à l'oral par le MO ont été de bourrer tous les endroits où les 2 premiers tests ont montré des zones froides, de silicone ou de mousse expansive. Le MO a entreprit de chercher les fuites en faisant des trous dans le placo un peu partout dans la maison, et j'ai bien vite compris en lisant son "rapport", que son but était d'incriminer le plaquiste et l'électricien, mais pas de trouver par où l'air rentrait dans ma maison ni de trouver des solutions. D'ailleurs, suite à ses investigations, le test suivant, le 3ème (Q4 0,95), a été plus mauvais que le 2ème (Q4 0,88)
• Les pièces écrites établies par le maître d'œuvre pour la consultation des entreprises mentionnent elles l'étanchéité à l'air ?
De quelles pièces écrites parlez-vous? Le cctp? Dans le cctp il y a des directives liées au BBC, mais beaucoup de choses fausses, comme par exemple : il ne savait pas que la chaudière devait être positionnée dans une pièce isolée, et il a donc fallu isoler la buanderie et y installer le chauffage (un des nombreux surcout pas prévu au moment de la conception de la maison). Il a bien mentionné que ce serai une maison BBC, mais pas facile pour un artisan de réaliser du BBC quand il n'a fait aucune formation à ce sujet. Seul le plaquiste est formé sur le BBC, et seul l'électricien a travaillé avec le plaquiste et a suivi ses conseils dans les choix de matériaux (boîtiers des prises de courant étanches, spots lumineux spécifiques, ect.....). Ils ont travaillé ensemble, et c'est eux qui expliquaient leur travaux à l'archi lors des réunions de chantier.
J'ai oublié de vous répondre au sujet de l'avocate. J'attend de ses nouvelles sur les solutions envisageables (demande de changement d'expert juridique, intervention d'un expert indépendant pour me défendre lors des expertises); L'avocate était comme tous les gens présents à la réunion, scandalisée par la façon de faire de l'expert et par son incompétence.
Bonjour Dav, non, Courbet ne pourra rien pour moi, le litige ne porte pas sur quelques milliers d'euros, mais quelques dizaines de milliers d'euros, et j'ai face à moi un pro de l'********* et un mauvais qui est déjà assigné dans 3 ou 4 procédures en cours.C'est un type qui ne négocie pas, qui ne se remet pas en question, et qui continue à garder la tête haute et à mentir ouvertement devant moi. Il a même essayé de me faire porter le chapeau quand le lotissement a failli sauter parce que la voirie a arraché le conduit de gaz qui débordait sur la chaussée, les maçons n'ont pas utilisé les fourreaux prévus en sortie du muret technique, et en plus les fourreaux qu'ils ont mis en place n'étaient pas du bon code couleur, et étaient enterrés d'à peine 10cm. Il s'en ai pris plein la vue par le conducteur de travaux de la voirie qui lui hurlait dessus, parce qu'en plus c'était la 2ème alerte au gaz à cause de lui et des maçons. Mais il ne se démontait pas, il se déchargeait de toute responsabilité.
Si un troisième test a été fait c'est parce que le deuxième n'était pas bon. A l'issue de ce troisième test, votre maître d'œuvre aurait du vous conseiller de ne pas réceptionner, puisque votre construction ne respectait pas les obligations auxquelles vous étiez soumises et qu'il aurait dû connaître.
En principe, c'est à l'issue du test intermédiaire que l'on procède à toutes les retouches nécessaires, pour que le test final ne constitue qu'une formalité. Il est suicidaire de continuer les travaux lorsque ce test est négatif.
Expert judiciaire ne signifie pas expert en tout. Effectivement si l'expert ne possède pas les connaissances nécessaires il doit recourir à un sapiteur. Mais votre expert croit peut-être qu'elle sait ! Avec votre avocat vous devriez pouvoir demander au tribunal le remplacement de votre expert par une personne plus qualifiée, en proposant quelques profils plus adaptés à votre cas.
Le problème n'est certainement pas les surfaces courantes. Les points faibles sont
- les liaisons entre parois, (par exemple liaison paroi verticale avec plancher (qui ne se fait pas avec un adhésif!)
- les liaisons entre surfaces courantes et menuiseries (qui ne se font pas avec l'adhésif servant à la liaison de deux membranes)
- les percements divers. Lors des passages de câbles électriques par exemple, la membrane a pu être déchirée et ce n'est pas l'utilisation de boîtiers électriques spéciaux qui réglera ce problème.
La recherche de fuites se fait à l'aide d'un test des fumées lors du test en surpression (avec un générateur à fumée et non une poire !). Se rappeler qu'en principe les entreprises mettent en œuvre les matériaux prescrits selon les spécifications du maître d'œuvre.
Concentrons-nous sur l'étanchéité à l'air, point bloquant pour l'obtention du label BBC. La chaudière en milieu chauffé c'est mieux mais ce n'est pas obligatoire!
Dans les pièces écrites, il y a certes les CCTP mais aussi le CCAP (en quelque sorte le règlement de police) qui prévoit, entre autres, ce qui se passe en cas de défaillances diverses. Par exemple:
- la prise en charge financières des tests complémentaires si le test final n'est pas conforme
- conditions financières de prise en charge des dépenses associées au dépassement du délai contractuel
- conditions de reprises par les entreprises intéressées à l'issue du test intermédiaire (1er test)
- conditions de réception si test négatif…
Tout ceci démontre:
- Un manquement au devoir de conseils de votre maître d'œuvre en premier lieu, mais aussi de chacun des artisans
- une incompétence technique en particulier sur l'obtention de l'étanchéité à l'air qui se traduit par une absence de dispositions adaptées.
- vraisemblablement une absence de formation(s) spécifique(s) sur ce sujet.
- Une tromperie puisque votre maître d'œuvre vous a fait croire qu'il était compétent !
Ce qui est étonnant, c'est que le MŒ a prescrit sans savoir ce qu'il fallait prescrire et les entreprises ont exécuté en l'absence de prescriptions spécifiques.
Je viens vous donner un peu de mon soutien, je sais que vous suivez aussi mes déboires.
Dommage que nous ne soyons pas à côté, je vous aurais donné le numéro de mon avocate et de mon expert judiciaire
Bon courage pour la suite.
Je sais comme c'est long et semé d'embûches. Il faut garder espoir.
En fait c'est bien pire que ça.Le 1er test a été fait une fois que toute la maison ait été plaquée, donc bien trop tard. Le MO n'a pas voulu le faire une fois la membrane posée, et le plaquiste a fini par céder et a continué à faire son boulot, donc à poser le placo. Le 2ème test a été fait après que ma maison ait été bourrée de mousse expansive et de silicone, et le 3ème après des "recherches" du MO qui en a profité pour faire des trous un peu partout dans le placo pour y passer sa caméra dans l'espoir de voir une membrane mal fixée. Il a à nouveau fait mettre de la mousse expansive et du silicone, et à fait faire le 3ème test.
Mon MO ne me conseillait plus grand chose à l'issue des tests puisqu'il a déserté le chantier.
J'ai réceptionné ma maison contrainte et forcée, avec du retard parce que je ne pouvais plus assumer un loyer et un emprunt,avec l'assistance d'un expert que j'ai embauché. C'est le premier avocat auquel j'ai fait appel qui m'a conseillé de réceptionner. (peut-être s'est-il dit que si je continuais à payer loyer et emprunt je ne pourrait plus le payer..... hahaha). Trêve de plaisanterie, je n'avait plus le choix.
Oui, l'experte pense tout savoir et c'est bien là le problème! elle est d'ailleurs connue pour ça. Il a fallu plus de 2h, et 4 experts pour lui faire comprendre qu'elle ne trouverai pas les entrées d'air en faisant des trous partout dans mes murs et en me faisant démonter les prises.
C'est le seul espoir qu'il me reste aujourd'hui, j'espère que vous avez raison, et que ce sera possible.
Je demanderai à mon plaquiste comment il a lié les les différentes parois, et les menuiseries.
Pour les passages électriques, tout a été posé avant que la membrane ne sois posée, et le plaquiste a, à chaque fois fait ressortir les fils des futures prises de la membrane, au fur et à mesure de l'évolution de la pose de la membrane.
Par contre, pour la plomberies, tout a été saccagé, parce que le plombier est intervenu après la pose de la membrane, et il a coupé dans le placo et entaillé la membrane à plein d'endroits.
Le technicien chargé de faire le test n'a pas utilisé de fumée, il a juste utilisé une caméra thermique.
Le MO n'a pas prescrit grand chose, le cctp qu'il a fait ne correspond pas à ma construction (ex: il mentionne la mise en oeuvre de plâtre pour les murs alors que dès le début je lui ai dit que je voulais du placo).
Je n'ai pas de CCAP en ma possession, c'est la première fois que je lis ce terme. Rien de tout ce que vous évoquez n'est mentionné dans un quelconque document en ma possession.
La seule chose que contient chaque contrat signé avec les artisans, ce sont des pénalités qui leur sont appliquées s'ils font prendre du retard au chantier en n'intervenant pas quand on leur demande. Et bien sûr, il n'a appliqué aucune pénalité alors que le plombier est responsable d'une grande partie du retard pris sur le chantier. Et moi comme une idiote, j'ai écouté mon premier avocat, et j'ai payé le plombier alors qu'il méritait des pénalités.
Et oui, c'est bien ce que je dis depuis un moment! j'ai été trompée dès le début, je pensais qu'avec un archi je m'exposerai à moins de soucis, que je pourrai lui faire confiance, vu que je n'y connaissais rien dans ce domaine. J'ai fait appel à un type qui est rayé de l'ordre des archi, et jamais je n'aurai pu imaginer qu'il omettrai de me le dire, vu qu'il utilise toujours son titre. Bien évidemment, s'il a été rayé de l'ordre, c'est qu'il n'est pas bon, ou bien qu'il a fait de grosses bêtises, et naturellement, les seuls artisans qui acceptent de bosser avec lui, sont eux aussi des mauvais pour la plupart, et pour quelques'uns des voyous,ou des débutants à leur compte pour 3 d'entre eux qui ne connaissaient pas le pseudo archi. (l'un d'eux est venu me menacer chez moi pour récupérer les 5% que je lui doit encore, et a tenté de forcer ma porte, en me disant qu' il récupérerai son argent, quel que soit le moyen).
Mais tout ça je l'ai découvert bien trop tard!
En tous cas, merci pour vos conseils et toutes les infos que vous me donnez, elles me seront précieuses.
L'expert est nulle, il lui faut un sapiteur. Mais quand bien même l'expert s'accroche et pond un rapport inepte, le fait est là, c'est une maison sensée recevoir un label, or un des paramètres d'obtention de ce label n'est pas satisfait, et donc vous cause un préjudice financier... Soit on vous indemnise de ce préjudice, soit on met en oeuvre les solutions pour rattraper l'affaire (bien que le temps passant je ne sais pas comment on clôture une labélisation BBC...), non ?
Peu importe le "pourquoi", et même le "qui", que ce soit le pseudo MOE, ou les artisans, le juge va mettre en responsabilité les sachants les plus solvables via leurs assurances. Vous n'avez que foutre dans le fond de qui a mal collé sa membrane, etc, le fait est qu'il s'agit d'une conjonction de multiple défauts de mise en oeuvre, et c'est dans ce sens qu'il faut aller. en gros soit on démonte le second oeuvre et on refait, soit on vous dédommage d'un montant équivalent à vos crédit d'impôts,et autres aides, et surconsommation énergétique.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Bonjour Archi masqué
Oui, l'expert est mauvaise, mais le soucis c'est qu'elle ne veut pas l'admettre, et qu'elle n'a pas l'air de vouloir se faire assister d'un sapiteur. La seule chose qu'elle à l'air de vouloir accepter, c'est un test ''officiel'' Q4, et parce que les experts présents se sont battus pour la faire ceder. Même pour les autres nombreux défauts, elle n'est pas capable de désigner un responsable et de proposer des décisions de réfection ou de compensation financière.
Donc moi je dois faire quoi ? Prendre un expert pour me défendre lors des prochaines expertises ? ou bien la laisser m'enfoncer encore plus au risque de me retrouver avec un rapport qui fera prendre au juge des décisions à mon encontre....?
Archi Masqué, en relisant mon post de ce matin, je me rend compte que j'ai répondu un peu "à coté de la plaque"....... et même un peu beaucoup!
Vous me tenez là des propos que je tenais encore il y a peu de temps, (surtout pour me rassurer), mais la logique est bien là: Ma maison devait obtenir le label BBC, et ce n'est pas le cas, et pas de ma faute. Donc, bien évidemment, le juge ne pourra que statuer en ma faveur, sauf que j'ai tellement d'ennuis qui ne cessent de s'accumuler depuis, que parfois, quand je perd mon optimisme légendaire, et je me fais le scénario catastrophe du juge qui aura écouté tellement de bons avocats des assureurs, qu'il finira par leur donner raison, et que moi je n'aurai plus qu'à vendre ma maison à perte.
Et aujourd'hui vous me redonnez un peu d'espoir en me disant que "Peu importe le "pourquoi", et même le "qui", le juge va mettre en responsabilité les sachants les plus solvables via leurs assurances"?.
C'est comme ça que ça se passe? Quel que soit le rapport de l'experte ?
A propos des assureurs, on me dit que la prise en charge des assureurs dépend du contrat que l'artisan ou le MO a avec eux, et que certains assureurs ne couvriront pas leur assuré pour ce problème de non obtention de BBC (c'est le cas de mon plaquiste). Mais si les assureurs ne les couvrent pas, les artisans devront payer de leur poche que les sous vont devoir sortir..... Et beaucoup disent qu'il suffit qu'ils déposent le bilan pour ne pas avoir à payer.
Est-ce que tout ça est vrai ?
Bonjour Guitou,
Non, pas de domage ouvrage, le discours du MO à ce sujet était que ça ne sert à rien, et que ça coûte chèr! C'était à l'époque ou je ne me doutais pas qu'il allait me pourrir la vie....
Quant à l'arme....... la violence ne résoud pas les problèmes, au contraire elle nous les amène. Bien souvent les mots sont plus forts et plus blessants, ils peuvent être une arme redoutable.....
Bonsoir Charlote,
je viens de lire presque tout vos postes, ou en etes vous a ce jour dans vos demarches? avez vous pu enfin resoudre tout vos soucis? peut etre pourrai je vous venir en aide si tel n'etait pas le cas
Christophe
Bonjour, peu de nouvelles à ce jour je suis toujours en attente de la 3ème expertise, qui sera en principe le test d'étanchéité, et pour cela je dois payer une rallonge de provision de 4600€, 2000 pour que l'experte continue son boulot et 2600 pour le test d'étanchéité, ce qui me parait très élevé, car ceux qui ont déjà été faits, m'ont coûté 500€ chacun...
Je viens tout juste de parcourir votre récit et de prendre connaissance de votre lourd combat. La justice se fait bien souvent attendre... Voyant que votre dernier post date de septembre 2015, je souhaite prendre de vos nouvelles. Qu'en est-il du déroulement de votre procédure ? Où en êtes-vous à présent ? Voyez-vous un peu le bout du tunnel ? Je vous souhaite bien du courage face à tant de lutte énergivore.
35 Un petit coup de jeune à la maison années 50 Faire une extension ou pas ? Des lachat de la maison, en aout 2011, jai vu ses limites et ses defauts : datee des annees 50, c'est ce qu'on appelle une ... Rennes (Ille Et Vilaine)Par katseyes316 mess.
35 Fred & Mélina : Et maintenant, la Déco !! Bonjour a tous Ca y'est on se lance aussi dans l'aventure de la construction d'une maison Notre projet en quelques mots/chiffres : Notre terrain ... Pleurtuit (Ille Et Vilaine)Par MélinaAndFred154 mess.
35 Maison bois avec habitat bois creation Nous prenons enfin le temps de donner notre vecu sur la construction de notre maison bois. apres beaucoup d'effort, de poussieres et de tenacite nous voila ... Poce Les Bois (Ille Et Vilaine)Par rvkiki42 mess.
35 Maison Chateaugiron Perdriotais - Tranche 4 Nous voila aux premices de notre projet : habiter une maison Au programme previsionnel : -12 Avril 2011 : Option posee sur le lot 14 -6 Mai 2011 : Reservation ... Chateaugiron (Ille Et Vilaine)Par thenico35302 mess.
35 Plain pied BBC sur la côte malouine Bonjour a tous Apres un court temps de reflexion, nous voici decide a faire construire notre "petit chez nous". Locataires dans la cite corsaire, ... Ille Et VilainePar birdy35295 mess.
35 Notre maison bois passive avec Habitat Bois Création Bonjour, Voici le recit de notre construction de maison bois, du choix du constructeur, a la realisation au jour le jour, en passant par les differentes ... Ille Et VilainePar lolobuell336 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 120m² (5 pièces) Superficie terrain : 250m²
Créer un recit
Présentation du projet :
Sommaire du récit :
Le récit de la construction :
Créer un récit de construction
Poster un message
Bloggeur
En rapport avec cette page :
Autres récits de construction :
